2020年监理工程师《合同管理》历年真题(2020-03-13)

发布时间：2020-03-13

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,监理人的主要义务包括 ()。【多选题】

A.依法履行监理职责,公正维护委托人及有关方面的合法权益

B.推荐选择工程的施工单位

C.选派合格的监理人员及总监理工程师

D.不得泄露与工程有关的保密资料

E.代表委托人与承包人解决合同争议

正确答案:A、C、D

答案解析:B项,选择施工单位是委托人的权利而非监理的义务。E项,当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立身份判断,公正地进行调解,而不是完全代表委托人。

2、《合同法》规定,缔约过失责任属于()责任。【单选题】

A.违约

B.侵权

C.“先合同义务”

D.无过错

正确答案:C

答案解析:合同尚未成立,所以是先合同义务。缔约过失责任,是指在合同缔结过程中,当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销,应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损害。缔约过失责任既不同于违约责任,也有别于侵权责任,是一种独立的责任。合同尚未成立是缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。合同一旦成立,当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。所以缔约过失责任属于“先合同义务”。

3、甲乙双方签订的施工合同,经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷,人民法院审理该合同纠纷时,应认定经过公证的合同 ()。【单选题】

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B.直接具有强制执行的效力

C.一定是不可撤销的合同

D.若有相反证据足以推翻时,不能作为认定事实的依据

正确答案:D

答案解析:公证的法律效力高,一般情况下都应作为认定事实的根据,但有反证的除外。

4、招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时,应予纠正的不合理要求包括()。【多选题】

A.要求施工企业必须具备一定的资质等级

B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级

C.要求投标人必须拥有进口的施工机具

D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材

E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的

正确答案:C、D、E

答案解析:A、B项是正常的要求。不得要求或标明特定的生产供应商,不得限定本系统与本区域。

5、在建设工程委托监理合同履行中,下列关于违约责任的说法中正确的有 ()。【多选题】

A.委托人违约应承担违约责任

B.监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算

C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限

D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任

E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任

正确答案:A、C、D、E

答案解析:B项,监理的赔偿有上限,不应超出监理酬金总额(扣除税金),与实际损失不一样。

6、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,实施监理工作过程中的额外工作是指()。【单选题】

A.承包人的原因施工不能按期竣工,监理人延长监理工作时间

B.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后服务

C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量

D.承包人的原因使监理工作受阻,导致增加的监理工作量

正确答案:B

答案解析:A、C、D项均属附加工作,即增加工作内容和范围。额外工作是指非监理人自己的原因暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

7、设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是 ()。【单选题】

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入、产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.投标单位的质量管理体系是否科学

正确答案:A

答案解析:设计投标书评审因素包括:设计方案的优劣;投入、产出经济效益比较;设计进度快慢;设计资历和社会信誉;报价的合理性。

8、某一材料采购合同,双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货,施工承包人为了避免停工待料,只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人 ()。【单选题】

A.30万元

B.70万元

C.100万元

D.170万元

正确答案:C

答案解析:承包人为了避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物,而受到的价差损失也应由违约方赔偿。

9、设计合同的发包人,根据工程实际情况需要修改设计文件时,应按照法定程序进行变更,即()。【单选题】

A.发包人报原审批机关批准,选择设计单位设计

B.由原设计合同承包人完成设计修改

C.发包人经审批机关批准后,自行修改

D.发包人报原审批机关批准,由原设计单位修改后,报有关部门审批

正确答案:D

答案解析:修改设计的程序是先报批,再修改,再报批。由原设计单位设计。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

10、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,下列在合同履行过程中发生的款项,属于“费用”的包括 ()。【多选题】

A.设计变更给承包人增加的款额

B.工程师批准承包商索赔的款项

C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出

E.承包商收取的分包管理费

正确答案:C、D

答案解析:费用指应由发包人或承包人承担经济支出,但不包含在合同价款之内的款项。通俗一点讲,就是钱是要出的,但不是由发包人支付给承包人,也不是由承包人支付给发包人。C项,承包人直接支付给顾问人员;D项,承包商自己承担重新施工所发生的经济支出;E项,由分包商支付给承包商。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某机械设备预算价格为1000万元，残值率为5％，折旧年限为10年，年平均工作台班为250台班。采用平均折旧法计算，其台班折旧费为（）元。

A.2727.2
B.3800
C.38181.8
D.39272.8

答案：B

解析：

2020版教材P19-23
台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)／耐用总台班数=1000(万元)×(1-5％)／(250×10)=3800(元)。

---

下列关于建设工程监理规划编写要求的表述中，正确的有（ ）。

A．监理工作的组织、控制、方法、措施等是必不可少的内容

B．由总监理工程师组织监理单位技术管理部门人员共同编制

C．要随建设工程的展开进行不断的补充、修改和完善

D．可按工程实施的各阶段来划分编写阶段

E．留有必要的时间，以便监理单位负责人进行审核签认

正确答案：ACD

---

法人成立进行登记注册时，应当以( )为住所。

A.主要合同履行地
B.主要办事机构所在地
C.董事长的户口所在地
D.主要经营场所所在地

答案：B

解析：

法人以它的主要办事机构所在地为住所。

---

某水利工程，发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工合同，项目监理机构批推的施工进度计划见下图，各项工作均按最早开始时间安排，匀速进行。

【事件】
　　施工过程中发生如下事件。
　　事件1：工程开工后第20天下班时刻，项目监理机构确认：工作A、工作B已完成；工作C已完成6天的工作量；工作D已完成5天的工作量；工作F已完成1天的工作量。
　　事件2：工作H处于该工程隐蔽部位，经项目监理机构验收后进行了覆盖，后项目监理机构又对工作H的施工质量有疑问，提出对已覆盖的部位揭开重新检验要求，承包人以项目监理机构已经检查确认质量符合隐蔽要求为由，不同意重新检验，项目监理机构坚持要求复验，复验结果表明工程质量符合合同要求。由此增加的费用共计1万元，工期拖期2天。为此承包人提出了1万元的费用补偿和2天的工期延期要求。
　　【问题】
　　1.针对上图所示的施工进度计划，确定该施工进度计划的工期和关键工作。并分别计箅工作C、工作D、工作F的总时差和自由时差。


2.针对事件1，分析开工后第20天下班时刻施工进度计划的执行情况，并分别说明对总工期及紧后工作的影响，此时，预计总工期延长多少天？
　　事件1：工程开工后第20天下班时刻，项目监理机构确认：工作A、工作B已完成；工作C已完成6天的工作量；工作D已完成5天的工作量；工作F已完成1天的工作量。

工作C总时差为37天，自由时差为27天。
　　工作D为关键工作，因此，总时差和自由时差都为0。
　　工作F的总时差为22天，自由时差为0。
　　工作A、B已完成，对总工期及紧后工作无影响。
　　工作C拖延了5天，拖延的时间既没有超过总时差，也没有超过自由时差，对总工期及紧后工作无影响。
　　工作D拖延了6天，工作D为关键路线，预计会使总工期延长6天，会影响紧后工作最早开始时间6天。
　　工作F拖延了2天，拖延的时间没有超过总时差，不影响总工期；超过自由时差2天，会影响紧后工作最早开始时间2天。
【问题】
　　3.事件2中，承包人和项目监理机构的做法是否妥当？监理机构应如何批复承包人提出的工期和费用的要求？说明理由。

答案：

解析：

1.该计划的工期为75天，关键工作为A、D、E、H、K。
　　工作C总时差为37天，自由时差为27天。
　　工作D为关键工作，因此，总时差和自由时差都为0。
　　工作F的总时差为22天，自由时差为0。
2.（1）工作A、B已完成，对总工期及紧后工作无影响。
　　工作C拖延了5天，拖延的时间既没有超过总时差，也没有超过自由时差，对总工期及紧后工作无影响。
　　工作D拖延了6天，工作D为关键路线，影响总工期延长6天，会影响紧后工作最早开始时间6天。
　　工作F拖延了2天，拖延的时间没有超过总时差，不影响总工期；超过自由时差2天，会影响紧后工作最早开始时间2天。
　　（2）预计会使总工期延长6天。
3.承包人的做法不妥，项目监理机构的做法妥当。理由，项目监理机构对隐蔽工程质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖的部位进行重新检验，承包人应遵照执行。
　　经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和工期延误。由于工作H是关键工作，因此应批准1万元的费用补偿和2天的工期延期要求。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。