2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-10-02)

发布时间：2021-10-02

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时 ()。【单选题】

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

正确答案:B

答案解析:根据《招标投标法》,对任何一位投标人以书面形式提出的质疑,招标人应及时给予书面解答并发送给每一位投标人,保证招标的公开和公平,但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分,如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致,以函件的解答为准。

2、甲乙双方签订的施工合同,经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷,人民法院审理该合同纠纷时,应认定经过公证的合同 ()。【单选题】

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B.直接具有强制执行的效力

C.一定是不可撤销的合同

D.若有相反证据足以推翻时,不能作为认定事实的依据

正确答案:D

答案解析:公证的法律效力高,一般情况下都应作为认定事实的根据,但有反证的除外。

3、招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时,应予纠正的不合理要求包括()。【多选题】

A.要求施工企业必须具备一定的资质等级

B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级

C.要求投标人必须拥有进口的施工机具

D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材

E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的

正确答案:C、D、E

答案解析:A、B项是正常的要求。不得要求或标明特定的生产供应商,不得限定本系统与本区域。

4、设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是 ()。【单选题】

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入、产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.投标单位的质量管理体系是否科学

正确答案:A

答案解析:设计投标书评审因素包括:设计方案的优劣;投入、产出经济效益比较;设计进度快慢;设计资历和社会信誉;报价的合理性。

5、某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是 ()。【单选题】

A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止

B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止

C.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止

D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止

正确答案:D

答案解析:本题考查合同终止的条件。发两个通知,在第二份通知发出后42可终止合同。监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释,或暂停监理业务期限已超过半年时,监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14日内未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知。如果第2份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,监理人可终止合同,也可自行暂停履行部分或全部监理业务。

6、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工,由于施工出现交叉干扰,致使甲、乙分别受到一定损失,总监理工程师向甲发出了暂停施工指令,则 ()。【单选题】

A.甲、乙都应向发包人索赔

B.甲、乙分别承担对方的损失

C.甲、乙分别承担各自的损失

D.甲的损失由发包人承担,乙的损失自行承担 .

正确答案:A

答案解析:工程的所有外部协调工作均是发包人的责任。如出现问题带来损失,甲乙双方均应向发包人索赔。

7、建设工程设计合同示范文本中,发包人委托的设计任务可以包括 ()。【多选题】

A.项目建议书

B.初步设计

C.技术设计

D.产品设计

E.施工图设计

正确答案:B、C、E

答案解析:各设计阶段的工作任务包括:初步设计(一般不单独进行初步设计招标)、技术设计、施工图设计。

8、《合同法》中,有关承担违约责任的规定,采用的原则包括 ()。【多选题】

A.补偿性原则

B.严格责任原则

C.惩罚性原则

D.有限责任原则

E.连带责任原则

正确答案:A、B、C

答案解析:补偿性原则的本质不在于对违约方的制裁,而在于对被违约方的补偿。严格责任原则:只要当事人有违约行为,即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件,就应当承担违约责任;当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当向对方承担违约责任。惩罚性原则:合同约定了违约金,违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金;约定了定金,违约行为没有造成损失或者损失小于约定的定金等。

9、工程师对分包合同的管理包括 ()。【多选题】

A.检查确认分包工程质量

B.对分包商索赔的批准

C.对分包商发布变更指令

D.对分包商资质进行审查

E.计量、确认分包商完成的工程量

正确答案:A、D

答案解析:工程师仅与承包商是监理与被监理的关系,与分包商无此关系,所以对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。只进行对分包合同工作内容和分包商资质进行审查,行使确认或否定权;对分包商使用的材料、工艺、质量等进行监督管理。

10、在工程项目建设过程中,可采用的担保方式有 ()。【多选题】

A.投标人提供投标保函

B.中标人提供担保公司出具的履约保证书

C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函

D.发包人提供的在建工程留置权担保

E.承包人提交的预付款保函

正确答案:B、C、E

答案解析:有三种类型:施工投标保证、履约保证和预付款保证。选项B、C、E是在工程合同履行过程中,可采用的担保方式,是担保方式中的保证。选项A是工程合同订立过程中的担保方式。对于选项D中的留置,是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。由于留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权。依《担保法》规定,能够留置的财产仅限于动产,且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施留置。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

以下关于高海拔施工的规定不符合的是（ ）

A.应设立医疗机构和氧疗室,现场应配备供氧器

B.高海拔地区工作的人员应严格体检，不适合人员不得从事高海拔地区作业

C.海拔4000m及以上地区野外作业每天不宜超过4h，隧道内作业每天不宜超过6h

D.生活区、料库（场）、设备存放场应避开热融可能滑动的冰锥、冻胀丘、高含冰量的冻土和湖塘等不良地段

答案：C

解析：

(1)海拔3000m以上地区施工作业应严格执行高海拔地区有关规定,制定相应规章制度，并应采取有效保障措施。

(2)应设立医疗机构和氧疗室,现场应配备供氧器。

(3)生活区、料库（场）、设备存放场应避开热融可能滑动的冰锥、冻胀丘、高含冰量的冻土和湖塘等不良地段。

(4)高海拔地区施工驻地周边沼泽地带应设置警示标志。

(5)高海拔地区工作的人员应严格体检，不适合人员不得从事高海拔地区作业。

(6)海拔4000m及以上地区野外作业每天不宜超过6h，隧道内作业每天不宜超过4h。

---

某公路工程项目，建设单位与施工单位按照《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）签订了施工承包合同。施工合同中规定：（1）施工所用材料由建设单位采购。（2）建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元/工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按下表中所列标准补偿。（3）施工过程中发生的设计变更，其价款按建标【2003】206号文件的规定以工料单价法计价程序计价（以直接费为计算基础），间接费费率为10%；利润率为5%，税率为3.41%。该工程在施工过程中处在施工进度网络计划关键线路上的工作发生了以下事件。事件1：施工单位在填方路基施工时，发现取土场的黏性土含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑；增加费用30000元，工期延误10天。事件2：某桥台基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3（已经监理工程师批准）。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10000元，工期延误3天。事件3：施工单位在桥梁预制构件吊装安装时发现钢筋混凝土底座结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于该桥梁施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20000元，工期延误8天。事件4：建设单位采购的材料没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台混合料拌和机、一台装载机和一台自卸汽车闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。该设计变更导致增加费用28000元，工期延误10天。上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
【问题】3.造价工程师应批准的索赔金额是多少元？工程延期是多少天？

答案：

解析：

3.（1）监理工程师应批准的索赔金额为：事件3：返工费用：20000元事件4：机械台班费：（1060×60%+318×40%+458×50%）×5=4961（元）人工费：86×18=1548（元）事件5：变更增加费用28000元合计：20000+4961+1548+28000=54509（元）（2）造价工程师应批准的工程延期为：事件3：8天事件4：5天事件5；10天合计：23天

---

招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（ ）等不影响继续评标。
A．完工期限超过了招标文件规定的期限
B．个别项目提供了不完整的数据
C．单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额
D．投标保函没有保证人的签字盖章
E．货物包装方式不满足招标文件的要求

答案：B,C

解析：

ADE三项都属于存在重大偏差的投标文件，该类投标书应在初评阶段淘汰。个别项目提供了不完整的数据可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。