2021年监理工程师《合同管理》模拟试题(2021-05-25)

发布时间：2021-05-25

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有( )。【多选题】

A.工程发包主体资格的当事人

B.工程使用权的合法当事人

C.支付工程价款能力的当事人

D.取得当事人资格的合法继承人

E.工程施工承包主体资格的当事人

正确答案:A、C、D

答案解析:

2、下列关于报价审查的描述，正确的有（ ）。【多选题】

A.单价计算的结果与总价不一致，以总价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以数字表示的数值为准

C.评标委员会改正后请投标人签字确认，作为投标书的有效组成部分

D.投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝

E.国际招标时，投标人的报价可以选择任何一种货币

正确答案:C、D、E

答案解析:本题考查的是初步评审。选项A，单价计算的结果与总价不一致，以单价为准；选项B，文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准。

3、在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。【单选题】

A.设计人退还发包人已付的定金

B.设计人不退还发包人已付的定金

C.发包人支付设计费的一半

D.发包人支付第一阶段的全部设计费

正确答案:B

答案解析:本题考查的是设计合同履行管理。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。故，本题选B

4、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的说法，正确的有（ ）。【多选题】

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.工程师无权行使施工合同中隐含的权力

C.工程师在合同履行期间独立工作

D.施工合同履行中，工程师属于雇主人员

E.工程师应当以雇主的名义作出决定

正确答案:A、C、D

答案解析:本题考查的是FIDIC合同条件部分条款。选项B，工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。选项E，工程师可以独立作出决定。

5、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是( )。【不定项】

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

正确答案:C

答案解析:本题考核的是工程项目的开标。开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增加优惠条件。投标书经启封后不得再更改招标文件中说明的评标、定标办法。

6、在设计施工合同履行过程中，由（ ）负责提供原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。【单选题】

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:A

答案解析:本题考查的是承包人现场查勘。在设计施工合同履行过程中，由发包人负责原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。

7、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。【不定项】

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

正确答案:B

答案解析:本题考核的是争端裁决委员会成员的义务。其义务包括有不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务；合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据等。

8、建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括( )。【不定项】

A.开工日期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同工期总日历天数

E.合同工期总工作天数

正确答案:A、B、D

答案解析:本题考核的是建设工程施工合同协议书内有关工期的内容。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。

9、发包人逾期支付设计人设计费，应承担应支付金额( )的逾期违约金。【单选题】

A.2％

B.2‰

C.5％

D.5‰

正确答案:B

答案解析:本题考查的是设计合同履行管理。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。故，本题选B

10、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。【不定项】

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:C

答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（　）。

A.极差
B.标准偏差
C.算术平均值
D.变异系数
答案：C
解析：
本题考查的是数理统计基础。常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数、中位数和描述数据分布离中趋势的极差、标准偏差、变异系数等。
某道路工程划分为3个施工过程、5个施工段进行施工。各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（　　）天。

A.26
B.24
C.22
D.20
答案：C
解析：
计算步骤：①计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，也就是6、4、4的最大公约数，所以流水步距K=4天。②确定专业队数，每个施工过程成立的专业队数目分别为6÷2、4÷2、4÷2，即为3、2、2，所以参与该工程流水施工的专业工作队总数n＇=3+2+2=7(个)。③确定流水施工工期T=(m+n＇-1)K=(5+7-1)×2=22(夭)。
某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因雷电暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为（　）。

A.4天，750元
B.4天，450元
C.4天，0元
D.2天，0元
答案：C
解析：
本题考查的是索赔费用的计算。根据有关规定，因暴雨导致基坑淹水和因重大公共活动、政府通知的停工虽属非承包人原因，但也不是发包人的原因。因此，可给予工期补偿，却不给予费用补偿。选项C对应的2＋2＝4（天），0（元）正确。
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5-1所示（时间：月），各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

事件1：为加强施工进度控制，总监理工程师指派总监理工程师代表：①制订进度目标控制的防范性对策；②调配进度控制监理人员。
事件2：工作D开始后，由于建设单位未能及时提供施工图纸，使该工作暂停施工1个月。停工造成施工单位人员窝工损失8万元，施工机械台班闲置费15万元。为此，施工单位提出工程延期和费用补偿申请。
事件3：工程进行到第11个月遇强台风，造成工作G和H实际进度拖后，同时造成人员窝工损失60万元，施工机械闲置损失100万元，施工机械损坏损失110万元。由于台风影响，到第15个月末，实际进度前锋线如图5-1所示。为此，施工单位提出工程延期2个月和费用补偿270万元的索赔。
1、指出图5-1中施工总进度计划的关键路线及工作F、M的总时差和自由时差。
2、指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，说明理由。
3、针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少说明理由。
4、根据图5-1所示前锋线，工作J和M的实际进度超前或拖后的时间分别是多少对总工期是否有影响
5、事件3中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少说明理由。

答案：
解析：
1、关键路线有2条：B-E-H-I-K-P，A-C-H-I-K-P。
工作F的总时差为1个月，自由时差为0。
工作M的总时差为4个月，自由时差为0。

2、不妥之处：总监理工程师指派总监理工程师代表调配进度控制监理人员。
理由：总监理工程师不得将根据工程进展及监理工作情况调配监理人员的工作委托给总监理工程代表。

3、项目监理机构2019监理考前黑钻押题-niutk.com 考 试 软 件 niutk.com 考前更新 应批准的工程延期为0；理由：工作D的总时差为2个月，工作暂停施工1个月，不影响总工期。
费用补偿为8+15=23（万元），理由：建设单位原因导致人员窝工、机械闲置应给予费用索赔。

4、工作J的实际进度拖后1个月。由于工作J的总时差为1个月，故对总工期无影响。
工作M的实际进度超前2个月。工作M为非关键工作，故对总工期无影响。

5、项目监理机构应批准的工程延期为1个月。理由：第15个月末，实际进度前锋线所示，关键工作H推迟1个月，将影响总工期1个月，其他工作延误时间均小于其总时差，不产生影响。
项目监理机构应批准的费用补偿为0。理由：强台风属于不可抗力，不可抗力期间的人员窝工、施工机械闲置、施工机械损坏均属于承包单位应该承担的责任，无需给予费用索赔。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签