2021年监理工程师《理论与法规》模拟试题(2021-01-22)

发布时间：2021-01-22

2021年监理工程师《理论与法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、下列关于建筑工程质量管理的说法正确的有（　）。【多选题】

A.建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料

B.工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计

C.建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责

D.建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备可以指定生产厂、供应商

E.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任

正确答案:A、B、C、E

答案解析:本题考查的是《建筑法》主要内容。选项D的正确说法是建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备不得指定生产厂、供应商。

2、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作是( )。【不定项】

A.审查分包单位的资质

B.主持整理工程项目的监理资料

C.审查和处理工程变更

D.审批项目监理实施细则

正确答案:D

答案解析:本题考核的是总监理工程师不得委托总监工程师代表的工作。《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：(1)主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；(9)签发工程开工／复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；(3)审核签认竣工结算；(4)调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；(5)根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。

3、实行建设工程监理过程中，工程监理单位（）。【单选题】

A.履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动

B.履行建设工程安全生产管理法定职责的劳务活动

C.代表政府主管部门对施工质量进行的监督管理

D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理

正确答案:A

答案解析:建设工程监理是指工程监理单位接受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

4、项目监理机构对施工组织设计审核的内容不包括( )。【不定项】

A.施工部署是否合理

B.施工总平面图布置是否合理

C.质量保证措施是否可靠并具有针对性

D.征地拆迁工作是否满足工程进度的需要

正确答案:D

答案解析:本题考核的是项目监理机构对施工组织设计的审核。审核主要内容为：(1)施工组织设计（方案）是否有承包单位负责人签字；(2)施工组织设计（方案）是否符合施工合同要求；(3)施工总平面图是否合理；(4)施工部署是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具备针对性；(5)工期安排是否能够满足施工合同要求，进度计划是否能保证施工的连续性和均衡性，施工所需人力、材料、设备与进度计划是否协调；(6)承包单位项目经理部的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系是否健全；(7)安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定；(8)季节施工、专项施工方案是否可行、合理和先进。

5、建设工程三大目标控制措施中，（　）是其他各类措施的前提和保障。【单选题】

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

正确答案:A

答案解析:本题考查的是目标控制。组织措施是其他各类措施的前提和保障。包括：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员，明确各级目标控制人员的任务和职责分工，改善建设工程目标控制的工作流程；建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位（部门）之间的沟通协作；加强动态控制过程中的激励措施，调动和发挥员工实现建设工程目标的积极性和创造性等。

6、经由谈判确定的( )应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。【单选题】

A.监理大纲

B.监理规划

C.监理实施细则

D.承包合同

正确答案:A

答案解析:

7、《建设工程安全生产条例>规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具( )。【单选题】

A.生产许可证

B.制造许可证

C.产品合格证

D.检测合格证明

正确答案:D

答案解析:

8、下列关于委托建设工程监理的说法中，正确的有( )。【不定项】

A.项目总承包模式下，建设单位宜分阶段委托监理单位监理

B.设计或施工总分包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

C.项目总承包管理模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

D.平行承发包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理

E.平行承发包模式下，建设单位可以委托一家或多家监理单位监理

正确答案:C、E

答案解析:本题考核的是建设工程委托监理模式。其中，平行承发包模式条件下的监理委托模式主要有：业主委托一家监理单位监理和业主委托多家监理单位监理两种形式。项目总承包模式条件下的监理委托模式为业主委托一家监理单位提供监理服务。

9、Project Controlling与Partnering模式的共同之处是( )。【不定项】

A.信息共享

B.不能独立存在

C.长期协议

D.协调机制

正确答案:B

答案解析:本题考核的是Project Controlling与Partnering模式的共同点。这两种模式往往与建设工程组织管理模式中的多种模式同时共存。

10、依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经( )签字。【不定项】

A.项目负责人

B.建造师

C.监理工程师

D.监理员

正确答案:C

答案解析:本题考核的是《建设工程质量管理条例》的规定。《建设工程质量管理条例》规定，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构（配）件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订的施工合同约定：工程合同价为200万元，工期6个月；预付款为合同价的15%；工程进度款按月结算：保留金总额为合同价的3%，按每月进度款（含工程变更和索赔费用）的10%扣留，扣完为止；预付款在工程的最后三个月等额扣回。施工过程中发生设计变更时，增加的工程量采用以直接费为计算基础的工料单价法计价，间接费费率8%，利润率5%，综合计税系数3.41%；发生窝工时，按人员窝工费50元/工日、施工设备闲置费1000元/台班补偿。


工程实施过程中发生下列事件：


事件1：基础工程施工中，遇勘探中未探明的地下障碍物。施工单位处理该障碍物导致直接工程费增加10万元，措施费增加2万元，人员窝工60工日，施工设备闲置3台班，影响工期3天。


事件2：为了保持总工期不变，建设单位要求施工单位加快基础工程的施工进度。施工单位同意按照建设单位的要求赶工，但需增加赶工费5万元。为此，施工单位提出了费用补偿要求。


事件3：主体结构工程施工时，施工单位为了保证工程质量，采取了相应的技术措施，为此增加了工程费用2万元；项目监理机构收到施工单位主体结构工程验收申请后，及时组织了验收，验收结论合格。施工单位以通过验收为由向项目监理机构提交申请，要求建设单位支付增加的2万元工程费用。


事件4：经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款（含工程变更和索赔费用）见表6 -1。



问题：


1．事件1中，施工单位应得到多少费用补偿（计算结果保留两位小数）？说明理由。


2．事件2中，项目监理机构是否应批准施工单位的赶工费用补偿？说明理由。


3．事件3中，项目监理机构是否应同意增加2万元工程费用的要求？说明理由。


4．该工程保留金总额为多少？依据表6 -1，该工程每个月应扣保留金多少？总监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少？



答案：
解析：

1．事件1中，施工单位应得到的费用补偿如下：


(1)处理障碍物增加的费用：


①直接费=10 +2 =12.00（万元）②间接费=12*8%=0.96（万元）③利润=(①+②)*5%=(12+0. 96)*5%=0.65（万元）④税金=(①+②+③)*3. 41%=(12+0. 96+0. 65)*3.41%=0.46（万元）⑤总计：①+②+③+④=12+0. 96+0. 65+0. 46=14. 07（万元）


(2)窝工、闲置补偿费用：50*60+1000*3=0. 60（万元）


(3)应得到的费用补偿：14. 07+0.6 =14. 67（万元）


2．事件2中，项目监理机构应批准施工单位的赶工费用补偿。理由：由于工程延期非施工单位责任，并由建设单位提出赶工要求。


3．事件3中，项目监理机构不应同意增加2万元工程费用的要求。理由：因属施工单位自身原因。项目监理机构验收合格只表明工程质量符合合同要求。


4．(1)保留金总额= 200*3%=6（万元）


(2)各月应扣保留金：


第1个月扣保留金=40*10%=4（万元）＜6万元第2个月可扣保留金= 50*10 %=5（万元）保留金未扣部分为6-4=2（万元）第2个月实际扣保留金为2万元


(3)各月应签发的付款金额：


第1个月：40 -4=36（万元）第2个月：50-2=48（万元）第3个月：40（万元）第4、5、6个月应扣的预付款：10（万元）第4个月：35 -10 = 25（万元）第5个月：30 -10 = 20（万元）第6个月：25 - 10 = 15（万元）


下列关于对投标人资格审查的说法正确的是（）。

A.公开招标对投标人的资格审查通常采用资格预审的方式
B.资格预审工作应当由评标委员会于发售招标文件前完成
C.由于对邀请对象的基本情况和能力有一定的了解，邀请招标一般采用资格后审
D.资格后审应当由评标委员会在开标后评标前完成
E.资格预审与资格后审对投标人资格审查的时间不同，并且资格后审要严于资格预审
答案：A,C,D
解析：
第十七条 资格审查分为资格预审和资格后审。
资格预审，是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。
资格后审，是指在开标后对投标人进行的资格审查。
进行资格预审的，一般不再进行资格后审，但招标文件另有规定的除外。
某市投资修建一公路建设项目，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2006年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持，举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前交工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故，经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前交工为由，提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定解除合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】2.上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？

答案：
解析：
2.总监理工程师应做的工作有：（1）签发《工程暂停令》，指令承包单位停止相关部位及下道工序施工；（2）要求承包单位采取必要的措施，防止事故扩大，并保护现场；（3）要求承包单位立即书面上报有关主管单位；（4）要求承包单位在规定时间内写出书面报告。
在代理关系中，关于无权代理的说法，正确的有（ ）。

A、超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B、代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C、对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”
D、无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E、无权代理行为由行为人承担民事责任
答案：A,C,D
解析：
考点:代理关系。无权代理包括以下几种情况：（1）没有代理权而为的代理行为；（2）超越代理权限而为的代理行为；（3）代理权终止后的代理行为。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后将无权代理行为转化为合法的代理行为。无权代理行为经追认后，将无权代理行为转化为合法的代理行为，未经追认的由行为人承担民事责任。参见教材 P9。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签