2020年造价工程师《技术与计量（土建）》模拟试题(2020-01-20)

发布时间：2020-01-20

2020年造价工程师《技术与计量（土建）》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在道路路堤工程施工中，路堤所用填料应优先选用( )。【多选题】

A.粉性土

B.重黏土

C.亚黏土

D.粗砂

E.碎石

正确答案:D、E

答案解析:在道路工程施工中路堤填筑时，对填料的选择有如下的规定：①优先选择的填料：碎石、卵石、砾石、粗砂等具有良好透水性，且强度高、稳定性好的材料；②可以采用的填料：亚砂土、亚黏土等经压实后也具有足够的强度的材料；③不宜作路堤的填料：粉性土水稳定性差的材料；④慎重采用的填料：重黏土、黏性土、捣碎后的植物土等透水性差的材料。

2、防止滑坡体下滑的有效措施是(   )。【多选题】

A.滑坡体上方修截水沟

B.滑坡体下方筑排水设施

C.滑坡体上部削方减重

D.滑坡体坡脚建挡土墙

E.固结灌浆

正确答案:A、B、D、E

答案解析:滑坡的发生往往与水有很大关系，渗水降低滑坡体尤其是滑动控制面的摩擦系数和黏聚力，要注重在滑坡体上方修筑截水设施，在滑坡体下方筑好排水设施；经过论证方可以在滑坡体的上部刷方减重以防止滑坡，未经论证不要轻易扰动滑坡体。不能在上部刷方减重的，可考虑在滑坡体坡脚采用挡土墙、抗滑桩等支挡措施，也可采用固结灌浆等措施改善滑动面和滑坡体的抗滑性能。

3、如图所示为某建筑物地下室的剖面图，地下室外墙外边线的尺寸分别为60m×15m(墙厚240mm)，层高为2.1m，采光井的建筑面积为50m

A.450

B.457.51

C.500

D.900

正确答案:A

答案解析:本题的考核内容：根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353，地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等)，包括相应的有永久性顶盖的出入口，应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.2m及以上者应计算全面积；层高不足2.2m者应计算1/2面积。正确的计算方法是：地下室的建筑面积为：S=60×15÷2=450(m

4、水灰比增大而使混凝土强度降低的根本原因是( )。【单选题】

A.水泥水化反应速度加快

B.多余的水分蒸发后形成气孔增多

C.水泥水化反应程度提高

D.水泥石与骨料的粘结力增大

正确答案:B

答案解析:在配合比相同的条件下，所用的水泥强度等级越高，制成的混凝土强度也越高。当用同一品种及相同强度等级水泥时，混凝土强度等级主要取决于水灰比。因为水泥水化时所需的结合水，一般只占水泥重量的25％左右，为了获得必要的流动性，保证浇灌质量，常需要较多的水，也就是较大的水灰比。当水泥水化后，多余的水分就残留在混凝土中，形成水泡或蒸发后形成气孔，减少了混凝土抵抗荷载的实际有效断面，在荷载作用下，可能在孔隙周围产生应力集中。因此可以认为，在水泥强度等级相同情况下，水灰比越小，水泥石的强度越高，与骨料粘结力也越大，混凝土强度也就越高。

5、喷涂薄膜养生液养护是指混凝土表面覆盖薄膜后，能阻止混凝土内部水分的过早过多蒸发，保证( )。【单选题】

A.增加混凝土中游离水

B.增加混凝土抗渗能力

C.延缓混凝土凝结时间

D.水泥充分水化

正确答案:D

答案解析:喷涂薄膜养生液养护是指混凝土表面覆盖薄膜后，能阻止混凝土内部水分的过早过多蒸发，保证水泥充分水化。

6、一般公路,其路肩横坡应满足的要求是()。【单选题】

A.路肩横坡应小于路面横坡

B.路肩横坡应采用内倾横坡

C.路肩横坡与路面横坡坡度应一致

D.路肩横坡应大于路面横坡

正确答案:D

答案解析:路肩横向坡度一般应较路面横向坡度大1%。

7、断层的基本类型包括(   )。【多选题】

A.正断层

B.断层面

C.逆断层

D.平推断层

E.断距

正确答案:A、C、D

答案解析:根据断层两盘相对位移的情况，可分为正断层、逆断层、平推断层。

8、地面的构造不包含（）。【单选题】

A.隔热层

B.面层

C.垫层

D.基层

正确答案:A

答案解析:地面主要由面层、垫层和基层三部分组成，当它们不能满足使用或构造要求时，可考虑增设结合层、隔离层、找平层、防水层、隔声层等附加层。

9、轻骨料混凝土与同等级普通混凝土相比，其特点主要表现在( )。【多选题】

A.表观密度小

B.耐久性明显改善

C.弹性模量小

D.导热系数大

E.节约能源

正确答案:A、B、C

答案解析:轻骨料混凝土与同等级普通混凝土相比，其特点表现在：①在抗压强度相同的条件下，其干表观密度比普通混凝土低25％～50％；②与同强度等级的普通混凝士相比，耐久性明显改善；③轻骨料混凝土的弹性模量比普通混凝土低20％～50％，保温隔热性能较好，导热系数相当于烧结普通砖的导热系数，约0.28～0.87W/(m·K)。

10、施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部（分项）工程施工组织设计之间的不同之处不包括( )。【单选题】

A.编制的对象和范围不同

B.编制的依据不同

C.负责编制的责任主体和深度要求不同

D.编制的原则不同

正确答案:D

答案解析:

下面小编为大家准备了 一级造价工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

下列关于安装工程费估算的说法，正确的有（）。

A、工艺设备安装工程费＝设备原价×设备安装费率%
B、工艺非标准件、金属结构安装工程费＝重量总量（t）×单位重量安装费用指标
C、工业炉窑砌筑和保温工程安装工程费＝重量（体积、面积）总量×单位重量（m3、
m2）安装费指标
D、电气设备及自控仪表安装工程费＝设备工程量×单位工程量安装费指标
E、管道安装工程费=设备吨重×单位重量（吨）安装费指标

答案：A,B,C,D

解析：

本题考查的是静态投资部分的估算方法。选项E错误，工艺非标准件、金属结构、管道安装工程费＝重量总量（t）×单位重量安装费用指标。

---

某高速公路项目，经公开招标确定承包人并按招标文件签订了施工合同，合同工期为20个月。在工程开工之前，承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划，各工作均匀进行（如图5.1所示）。该计划得到总监理工程师的批准。
当工程进行到第7个月末时，进度检查绘出的实际进度前锋线如图4.1所示。
E工作和F工作于第10个月末完成以后，业主决定对K工作进行设计变更，变更设计图纸于第13个月末完成。工程进行到第12个月末时，进度检查时发现：
（1）H工作刚刚开始；
（2）I工作仅完成了1个月的工作量：
（3）J工作和G工作刚刚完成。

<1> 、为了保证本工程的建设工期，在施工总进度计划中应重点控制哪些工作？
<2> 、根据第7个月末工程施工进度检查结果，分别分析E、C、D工作的进度情况及对其紧后工作和总工期产生的影响。
<3> 、假定A、B、C、D、E工作均衡进行，计划所需的费用分别为40万元、45万元、27万元、16万元、25万元，已知第7个月末检查时的实际费用累计值为150万元，试结合第7个月末的实际进度前锋线，用偏差分析方法计算说明第7个月末的进度偏差及费用偏差。
<4> 、根据第12个月末进度检查结果，在图中绘出进度前锋线。此时总工期为多少个月？
<5> 、由于E、F工作完成后K工作的施工图纸晚到1个月，K工作无法在第12个月末开始施工，承包单位就此向业主提出了工期索赔。造价工程师应如何处理？说明理由。

答案：

解析：

1.重点控制的工作为：A、C、F、J、K；因为它们都是关键工作。
2.（1）E工作拖后2个月，影响H、I、J工作的最早开始时间，ESH＝10，ESI＝10，ESJ＝10，TFE=1且影响总工期1个月。
（2）C工作实际进度与计划进度一致，不影响F、G的最早开始时间，不影响总工期。
（3）D工作拖后1个月，影响G工作的最早开始时间，ESG＝8，TFD=2，但不影响总工期。
3. 第7个月末：
拟完工作计划投资=A+B+C+3/4D+3/5E=40+45+27+3/4×16+3/5×25=139（万元）
已完工程计划投资=A+B+C+1/2D+1/5E=40+45+27+1/2×16+1/5×25=125（万元）
进度偏差=已完工程计划投资-拟完工作计划投资=125-139=-14（万元）
说明：进度拖延了14万元。
费用偏差=已完工程计划投资-已完工程实际投资=125-150=-25（万元）
说明：费用超支了25万元。
4.此时总工期为19个月。

5. 不予批准。理由：K工作设计变更图纸于第13个月末完成，对总监理工程师批准的进度计划（20个月）并未造成影响，故不予批准。

---

施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书 是（）。

A.和解协议书
B.造价认定书
C.行政调解书
D.仲裁调解书

答案：D

解析：

2020版教材P265
本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、 仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。