2020年造价工程师《工程计价》章节练习(2020-02-05)

发布时间：2020-02-05

2020年造价工程师《工程计价》考试共96题，分为单选题和多选题。小编为您整理第五章 建设项目施工阶段合同价款的调整和结算5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000立方米，合同期为16天，合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了102 00立方米，则施工方可提出的工期索赔为（ ）天。 （结果四舍五入取整）【单选题】

A.1

B.4

C.17

D.14

正确答案:D

答案解析:解题步骤如下：不索赔的土方工程量为8000×1.2=9600立方米
工期索赔量为[（8000+10200-9600）/9600] ×16=14
这道题有两个陷阱。第一，土方量增加了10200立方米，而不是增加到10200立方米，考生一定要谨慎审题；第二，在计算工期索赔量时，是（8000 +10200 - 9600）/9600而不是10200/9600× 16，也不是10200/8000×16。如果这两个问题都忽视了，就会得到其他的错误答案。

2、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，施工合同无效的情况包括( )。【多选题】

A.承包人非法转包行为

B.建设工程经竣工验收不合格

C.承包人违法分包行为

D.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订合同的行为

E.发包人要求承包人垫资施工

正确答案:A、C、D

答案解析:承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

3、根据FIDIC施工合同条件的规定，预付款开始扣减的时点表述正确的是( )。【单选题】

A.期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的10%时

B.期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(包括暂定金额)的10%时

C.期中支付证书的累计总额(包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的10%时

D.期中支付证书的累计总额(包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(包括暂定金额)的10%时

正确答案:A

答案解析:预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还。如果在投标函附录中没有注明预付款扣减的百分比，则按照当期中支付证书的累计总额（不包括预付款及保留金的扣减与偿还）超过中标合同价（减去暂定金额）的10%时开始扣减。

4、下列关于工程合同价款纠纷处理的原则的说法,正确的是( )。【单选题】

A.修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,酌情予以支持

B.建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持

C.当事人约定的垫资利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持

D.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人可以另行约定

正确答案:B

答案解析:

A项,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持;

C项,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外;

D项,因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

5、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停，以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。【单选题】

A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天

B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天

C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天

D.若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天

正确答案:D

答案解析:判断非关键路线的延误是否是导致关键线路的变化，主要考虑非关键工作的总时差。故施工暂停事件和工期补偿之间的关系必然是：工期补偿天数= max（0，施工暂停天数-4），答案只能是D。

下面小编为大家准备了 一级造价工程师 的相关考题，供大家学习参考。
区域经济与宏观经济影响分析应立足于项目的实施能够促进和保障经济有序、高效运行和可持续发展，分析重点应是项目与区域发展战略和国家长远规划的关系。下列内容分别属于直接贡献和间接贡献的是（ ）。

A.优化经济结构和改善生态环境
B.增加就业和促进技术进步
C.促进城市化和提高居民收入
D.带动相关产业和提高居民生活质量
答案：B
解析：
2020版教材P296
区域经济与宏观经济影响分析应立足于项目的实施能够促进和保障经济有序、高效运行和可持续发展，分析重点应是项目与区域发展战略和国家长远规划的关系。分析内容应包括下列直接贡献和间接贡献、有利影响和不利影响：（1）直接贡献。项目对区域经济或宏观经济的直接贡献通常表现在：促进经济增长，优化经济结构，提高居民收入，增加就业，减少贫困，扩大进出口，改善生态环境，增加地方或国家财政收入，保障国家经济安全等方面。（2）间接贡献。项目对区域经济或宏观经济影响的间接贡献表现在：促进人口合理分布和流动，促进城市化，带动相关产业，克服经济瓶颈，促进经济社会均衡发展，提高居民生活质量，合理开发、有效利用资源，促进技术进步，提高产业国际竞争力等方面。
计算项目营业收入时，产品销售价格一般采用（）。

A.市场价格
B.合同价格
C.出厂价格
D.预测价格
答案：C
解析：
经济效果分析采用以市场价格体系为基础的预测价格，有要求时可考虑价格变动因素。它取决于产品的销售去向和市场需求，故应考虑国内外产品价格变化趋势来确定产品价格水平。产品销售价格一般采用出厂价格。
锅炉的汽、水压力系统及其附属设备中，应单独做水压试验的是()

A.安全阀
B.过热器
C.对流管束
D.水冷壁管
答案：A
解析：
锅炉水压试验中，锅炉的汽、水压力系统及其附属设备安装完毕后，必须进行水压试验。锅炉水压试验的范围包括锅筒、联箱、对流管束、水冷壁管、过热器、锅炉本体范围内管道及阀门等，安全阀应单独做水压试验。
教育费附加是以纳税人实际缴纳的（　）税额之和作为计税依据。
A.所得税
B.增值税
C.消费税
D.营业税
E.契税

答案：B,C,D
解析：
本题考查的是与工程项目有关的税收规定。教育费附加的纳税人是指实际缴纳增值税、消费税、营业税（简称“三税”）的单位和个人。参见教材P258。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签