2019年造价工程师《工程计价》模拟试题(2019-11-17)

发布时间：2019-11-17

2019年造价工程师《工程计价》考试共96题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、关于建设项目决策与工程造价的关系，说法正确的是( )。【单选题】

A.项目决策的内容是决定工程造价的基础

B.工程造价的合理性是项目决策正确性的前提

C.工程造价的控制效果影响项目决策的深度

D.工程造价的确定的精确度影响项目决策的深度

正确答案:A

答案解析:

本题考查的是项目决策与工程造价的关系，如下：

1.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；

2.项目决策的内容是决定工程造价的基础；

3.项目决策的深度影响投资估算的精确度；

4.工程造价的数额影响项目决策的结果。

BCD选项将两者的关系说反了。

2、下列选项中，民用建筑设计要坚持( )的原则。【单选题】

A.“适用、耐久、美观”

B.“适用、经济、耐久”

C.“实用、耐久、美观”

D.“适用、经济、美观”

正确答案:D

答案解析:

3、具有简单易懂、便于掌握、审查速度和发现问题快的施工图预算审查方法是( )。【单选题】

A.筛选审查法

B.重点抽查法

C.分解对比审查法

D.对比审查法

正确答案:A

答案解析:

4、以分部分项工程费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是(  )。【单选题】

A.企业管理费费率(%)=年管理费总额/(全年建安产值x直接费占总造价比例)x100%

B.

企业管理费费率(%)=生产工人年平均管理费/(年有效施工天数x人工单价)x100%

C.

企业管理费费率(%）=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数x(人工单价+每一工日机械使用费)]x100%

D.

企业管理费费率(%)=[生产工人年平均管理费/(年有效施工天数x人工单价)]x人工费占分部分项工程费比例(%)

正确答案:D

答案解析:在不同的取费基数下,企业管理费率计算方法均不相同:以分部分项工程费为计算基础时，企业管理费费率(%)=[生产工人年平均管理费/(年有效施工天数x人工单价)]x人工费占分部分项工程费比例(%)。

5、某砖混结构典型工程，其建筑体积为600立方米，毛石带型基础工程量为72立方米。根据概算定额，1立方米毛石带型基础需砌石工0.7工日，该单位工程无其他砌石工，则1000立方米类似建筑工程需砌石工(    )工日。【单选题】

A.84.92

B.84.00

C.52.60

D.68.70

正确答案:B

答案解析:

根据题意，切石工工日的计算过程如下：

因为，1立方米毛石带型基础需砌石工0.7工日，所以，建筑体积为600立方米的砖混结构工程、72立方米毛石带型基础需砌石工72x0.7=50.4人工。

1000立方米类似建筑工程需要切石工=50.4x1000/600=84工日。

6、下列关于工程师的职责叙述不正确的是(    )。【单选题】

A.工程师不能发口头指令

B.工程师委派具体管理人员

C.工程师应当及时完成自己的职责

D.工程师作出处理决定

正确答案:A

答案解析:

7、全部施工过程完成后，由国家主管部门组织的竣工验收，又称为(  )。【单选题】

A.单位工程验收

B.单项工程验收

C.交工验收

D.动用验收

正确答案:D

答案解析:全部施工完成后，由国家主管部门组织的竣工验收，又称为动用验收。全部工程竣工验收分为验收准备、预验收和正式验收三个阶段。

8、( )是施工图预算的关键。【单选题】

A.单位工程施工图预算

B.单项工程综合预算

C.施工图预算

D.安装工程预算

正确答案:A

答案解析:施工图预算编制的程序主要包括三大内容:
①单位工程施工图预算编制;
②单项工程综合预算编制;
③建设项目总预算编制。其中,单位工程施工图预算是施工图预算的关键。

9、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括（ ）。【多选题】

A.直接用于建筑和安装工程的材料

B.不可避免的场外运输损耗材料

C.不可避免的场内运输损耗材料

D.不可避免的现场仓储损耗材料

E.不可避免的施工过程中损耗材料

正确答案:A、C、E

答案解析:必需消耗的材料，是指在合理用料的条件下，生产合格产品所需消耗的材料。它包括：直接用于建筑和安装工程的材料；不可避免的施工废料；不可避免的材料损耗。必需消耗的材料属于施工正常消耗，是确定材料消耗定额的基本数据。其中：直接用于建筑和安装工程的材料，编制材料净用量定额；不可避免的施工废料和材料损耗，编制材料损耗定额。

10、在进行竣工结算价款支付的过程中，以下做法错误的是（ ）。【单选题】

A.发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7日内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书

B.发包人签发竣工结算支付证书后的14天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款

C.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息

D.发包人逾期未支付竣工结算款时，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖，发包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

正确答案:D

答案解析:承包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后56天内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

下面小编为大家准备了 一级造价工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

门禁系统一般由管理中心设备和前端设备两大部分组成，属于出入口门禁系统管理中心设备的是( )。

A.主控模块
B.门禁读卡模块
C.进/出门读卡器
D.协议转换器

答案：A,D

解析：

门禁系统有管理中心设备（控制软件、主控模块、协议转换器等）和前端设备（门禁读卡模块、进出门读卡器、电控锁、门磁开关机出门按钮组成。

---

某工程业主与承包人签订了修建地下连续墙的工程承包合同。承包人编制的施工方案和进度计划表已获监理工程师批准。甲、乙双方合同规定6月1日开工，9月20日完工。
　　合同总价7500万元。材料款占总合同价的50%，预付备料款为总合同价的30%，于6月10日前拨付给承包人；工程进度款由承包人按月申报，经审核后于下月5日前支付；工程竣工并交付竣工结算报告后30日支付工程总价款的95%，留5%为保修金。
　　各月计划完成产值表 单位：万元

该工程的基坑开挖土方量为150000m3，规定自开工之日起50天完成开挖，假设挖基坑直接费单价为4.5元/m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁6台斗容量为2m3的挖掘机施工（租赁费500元/台班）。
　　在基坑开挖施工中发生了如下几项事件：
　　1.施工过程中，因遇到软土层，接到监理工程师6月10日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
　　2.6月14日接到监理工程师于6月15日复工令，同时提出设计变更通知单，由此增加土方开挖量9000m3。
　　3.7月2～7月4日，因降罕见暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工15个工日。
　　4.7月5日用30个工日修复冲坏的施工便道，7月6日恢复挖掘工作。
　　问题：（15分）
　　1.按原施工计划，为业主提供一份完整的逐月拨款计划。
　　2.承包人对上述哪些事件可以向业主要求索赔？每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
　　3假设人工费单价是50元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？

答案：

解析：

　1.由于题中未约定预付款的扣回与还清方法，因此执行2018版《公路工程标准施工招标文件》相关条款。
　　预付款：7500×30%=2250万元
　　起扣点：7500-2250/50%=3000万元
　　{材料预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，此后每次结算工程价款时，按材料所占比重扣减工程价款，至工程竣工前全部扣清。对发包人不利。
　　T=P-M/N 式中 T——起扣点； M——工程预付款限额； N——主要材料所占比重； P——承包工程价款总额。}
　　6月份：
　　累计产值1200万元，小于起扣点，不予扣回预付款。
　　拨款：1200万元，累计拨款：1200万元
　　7月份：
　　累计产值2700万元，小于起扣点，不予扣回预付款。
　　拨款：1500万元，累计拨款：2700万元
　　8月份：
　　累计产值5500万元，大于起扣点，开始扣回预付款：（5500-3000）×50%=1250万元
　　拨款：2800-1250=1550万元，累计拨款：4250万元
　　9月份：
　　累计产值7500万元，全部扣回预付款：2250-1250=1000万元
　　保留金：7500×5%=375万元
　　拨款：2000-1000-375=625万元，累计拨款：4875万元
　　2.事件1：非承包人原因引起的停工，可以向业主要求工期和费用索赔，索赔5天。
　　因监理工程师停工指令，配合地质复查而发生工期延长。该事件自6月10日停工、15日复工，历时5天。
　　事件2：因监理工程师提出设计变更，可以向业主要求工期和费用索赔，索赔3天。
　　因变更增加土方开挖量9000m3而发生工期延长。依据题意，完成开挖需9000/（150000/50）=3天。
　　事件3：因不可抗力原因引起的停工，可以向业主要求工期索赔，索赔3天。
　　因7月2日～4日降罕见暴雨，共历时3天。
　　事件4：属于承包人施工中的辅助工作，不可以向业主要求索赔。
　　总计索赔工期：5+3+3=11天
　　3.事件1：因监理工程师停工指令，配合地质复查而发生费用。
　　费用：50×15×（1+30%）=975元
　　事件2：因监理工程师提出设计变更通知单，增加土方开挖量9000m3而发生费用。
　　费用：4.5×9000×（1+20%）=48600元
　　事件3：因不可抗力原因引起的停工，根据2018版《公路工程标准施工招标文件》关于不可抗力的相关条款，仅当不能按期竣工的，合理延长工期；发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担；其它风险自担。
　　费用：0
　　事件4：属于承包人施工中的辅助工作，不可以向业主要求索赔。
　　费用：0
　　总计索赔费用：975+48600=49575元

---

关于岩溶发育地区隧道工程选址的说法，正确的有( )

A.隧道位置应避开大溶洞地区
B.隧道位置应尽量与暗河平行
C.隧道位置应避开漏斗地区
D.隧道位置应避开落水洞地区

答案：A,C,D

解析：

桥位宜选在难溶岩层分布区或无深、大、密的溶洞地段。隧道位置应避开漏斗、落水洞和大溶洞，并避免与暗河平行。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。