网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m。A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：①出现争议后通过仲裁解决；②B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工。A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书。B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。问题：1.对发生的安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题？2.B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定？3.法院是否应当受理B公司的诉讼？为什么？4.该分包合同是否有效？请说明法律依据。5.该分包合同是否应当继续履行？针对已完成工作量应当如何结算？6.发生事故后B公司是否应该支付合同总价的0.5%作为补偿？说明理由。
参考答案
参考解析
解析：1.A公司在安全管理上的问题：未认真审核B公司安全生产许可证；制止B公司违规操作不力（未采取有效措施制止B公司施工）；B公司在安全管理上的问题：安全生产许可证过期；不听A公司人员劝阻（不服从A公司管理）。2.遇软土层时,开挖基槽的深度超过1m就要设置支撑(开挖深度不可超过1m)。3.法院不应当受理B公司的诉讼,因为合同已经约定由仲裁解决。4.无效。根据《建筑法》,该工程属于非法转包。按照《合同法》的规定,违反法律或行政法规的强制性规定的合同无效。5.该分包合同不应当继续履行。A公司应当对经验收合格的已完成工作量参照合同约定支付工程价款。6.发生事故后B公司不应该支付合同总价的0.5%作为补偿,因为该合同属于无效合同。
1.通过背景资料中的两处信息可知：A公司没有认真审核B公司安全生产许可证，在施工中发现不合理现象也未采取有效措施制止B公司施工。
[解答分析]本题考察考生对项目管理的认识。背景资料中有很多信息暗示，但需要考生仔细分析。比如：A公司安全员发现基槽土层松软，要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司决定在开挖基槽2m深后再设置支撑。另外，建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，也是一个重要的信息。2.遇软土层时，开挖基槽的深度超过1m就要设置支撑。
[解答分析]背景资料中给出信息为“在开挖基槽2m深后再设置支撑”是一个重要的提示点。3.A公司与B公司签订的分包合同中约定：出现争议后通过仲裁解决，法院不应当受理B公司的诉讼。
[解答分析]背景资料中给出信息“出现争议后通过仲裁解决”是一个重要的提示点。4.根据《建筑法》，该工程属于非法转包。按照《合同法》的规定，违反法律或行政法规的强制性规定的合同从一开始订立就是无效的，但合同中解决争议的条款有效，所以，合同中“出现争议后通过仲裁解决”还有效。
[解答分析]背景资料中指明，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。这属于非法转包。5.由于该合同属于无效合同，该分包合同不应当继续履行。但对经验收合格的已完成工作量应参照合同约定支付工程价款。
[解答分析]解答本题要求考生对《建筑法》和《合同法》等法规有较深的理解。6.尽管合同中约定“B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。”但因为该合同属于无效合同，该条款不具备法律效力。
[解答分析]本题考核《合同法》相关内容。
更多 “某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m。A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：①出现争议后通过仲裁解决；②B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工。A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书。B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。问题：1.对发生的安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题？2.B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定？3.法院是否应当受理B公司的诉讼？为什么？4.该分包合同是否有效？请说明法律依据。5.该分包合同是否应当继续履行？针对已完成工作量应当如何结算？6.发生事故后B公司是否应该支付合同总价的0.5%作为补偿？说明理由。” 相关考题
考题
甲公司中标成为某市一幢32层酒店大楼工程的施工总承包人。有关事件如下：（1）生效的总承包合同约定，可将水电暖通安装工程分包，分包施工单位为乙公司。（2）乙公司在与甲公司签订分包合同后，又把其中的水电安装工程分包给了一家具备相应资质的专业安装公司丙。（3）甲公司在签订总包合同后，又与一家总承包二级资质房屋建筑工程公司丁签订了工程主体结构的施工承包合同。上述合同中，合法有效的是（ ）。A．（1）B．（2）C．（3）D．（2）和（3）
考题
工程公司甲与工厂乙签订一份买卖水泥的合同，在执行中，才发现因经验不足对水泥标号的约定不符合甲的施工要求，且会影响工程质量。为此()。A:工程公司有权向对方宣告此合同无效
B:工程公司有权要求对方宣告此条款无效
C:如果双方约定仲裁条款的，工程公司有权请求仲裁机关予以变更或者撤销
D:工程公司有权请求人民法院予以变更或者撤销
E:工程公司有权解除合同
考题
某建设单位与A市政公司（简称A公司）签定管涵总承包合同，管涵总长800m, A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了 5%的管理费。A公司与B公司签定的分包合同约定：（1)出现争议后通过仲裁解决；(2) B公司在施工工地 发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。
B公司采用放坡井挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员 发现某段基槽土层松阮，有失稳迹象。随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支 但B公司以工期紧及现有板桩长度短为由，决定在基槽开挖2 m深后再设置支撑， 且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。
建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工。A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签定为由诉讼至 人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责饪并赔偿经济损失。
1.对发生的安全事故，反应出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题？
2.B公司处理软弱土层基槽做法违反什么规定？
3.法院是否应当受理B公司的诉讼？为什么？
4.该分包合同是否有效？请说明法律依据。
5.该分包合同是否应当继续履行？针对B完成工作量应当如何结算？
6.发生事故后B公司是否应当支付合伺总价的0.5%作为补偿？说明理由。
考题
某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订燃气管道承包合同，管涵总长1300m，管道为直径DN250mm的钢管，设计输气压力为0.4MPa。A公司将开挖分包给B工程公司（简称B公司）。
B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法，在沟槽一侧堆置土方。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑，但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。
管道封底焊接时采用氩气保护焊。对口焊接前，重点检验了坡口外观，有无铁锈或毛刺等现象。检验中发现两管道壁厚不等，对厚壁管道进行了削薄处理。
A公司回填沟槽时，管道有效支承角范围内用细土回填，其他部位填土中不得含有碎砖、石块、大于100mm的冻土块等杂物，回填时管道两侧及以上500mm用人工回填，两侧高差为300mm。回填后12～24h后用钢尺检测发现管道变形超标，采取了措施进行了处理。回填沟槽0.5m高度以上后，拟进行清管球或气体吹扫试验。
【问题】
1.对发生安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题？
2.B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定？
3.对口焊接前，除了坡口质量和错边量外，还应检查哪些方面？
4.管道变形检测时可用哪些方法？
5.指出背景资料管道变形超标原因并改正。
考题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程发生了如下事件。
事件1：该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是两者之间还没有按照约定签订书面合同。
事件2：该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向该建筑工程公司交付石材。
事件3：该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给该建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
关于事件1，材料供应商与建筑工程公司之间合同关系的说法，正确的是（ ）。查看材料A.建筑工程公司不必为用于工程的木材付款，因为他们之间没有合同关系
B.建筑工程公司暂不必为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系只有正式签订书面合同才有效
C.建筑工程公司应该为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系有效
D.建筑工程公司是否需要付款必须要由仲裁机构裁决
考题
某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。
A．转包合同，合同有效
B．转包合同，合同无效
C．分包合同，合同有效
D．分包合同，合同无效
考题
某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（ ）。A、转包合同，合同有效
B、转包合同，合同无效
C、分包合同，合同有效
D、分包合同，合同无效
考题
某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：
（1）出现争议后通过仲裁解决。
（2）B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。
B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。
建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工，A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。
法院是否应当受理B公司的诉讼？为什么？
考题
某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：
（1）出现争议后通过仲裁解决。
（2）B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。
B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。
建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工，A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。
发生事故后B公司是否应该支付合同总价的0.5%作为补偿？说明理由。
考题
某县甲建筑工程公司承包该县政府大楼改建项目，并将脚手架搭建工程、装饰工程分包给该县乙建筑工程有限公司和丙建筑装潢公司。甲建筑工程公司与A施工队签订合同，A施工队作为外施队伍从事现场土方工程的开挖作业，开挖过程中土方直接堆于沟槽边缘造成边坡失稳，3人被埋。本案例中，（）对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。A、乙建筑工程有限公司B、丙建筑装潢公司C、县政府D、甲建筑工程公司
考题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
对于事件（3），建筑工程公司可以向建设单位要求支付（）。A、尚未支付的工程款B、违约金C、利息D、罚金
考题
问答题某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务，建设单位分别与A公司签订了建筑主体土建工程施工合同；与B公司签订了机电设备安装合同；与C公司签订了外幕墙工程安装合同。三个合同中均约定了由建设单位全面协调现场其他施工单位的协作施工，为工程施工创造有利条件；同时，建设单位将砌筑工程单独发包给D公司，并签订施工合同。合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：A公司在签订合同后因自身管理能力和劳务组织人员存在困难，遂与承包商E签订分包合同，将部分工主体结构交由其施工，同时约定由其按照分包合同额8%向A支付管理费用，一切责任由承包商E承担。
事件二：由于A公司施工时间拖延15d，造成B公司开工时间相应顺延，B公司遂向A公司提出索赔要求。
事件三：建筑主体结构完工后，A公司立即拆除了主体外围脚手架工程，C公司原计划由建设单位协调使用A单位外围脚手架安装幕墙工程的计划不得不改变，为此重新调整施工方案组织施工。后C公司就新方案实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
事件四：由于部分机电安装工程在招标时未能确定，建设单位与B公司签订合同时采用可调单价合同模式，施工过程中由于市政电网停电2d，B公司提出调整合同价款的要求，建设单位只同意延长工期，拒绝调整合同价款。
问题
事件一中，A公司的做法是否正确？并说明理由。
考题
问答题某钢铁总厂轧钢工程，由具有相应资质的A冶金建设公司总承包，建设单位与A公司签订了总承包合同，合同中约定A公司承担轧钢设备的安装、试车和投料试生产。A公司将部分设备安装工程分包给了B公司，并与B公司签订了分包合同。
B公司在设备安装工程按设计要求完工后，直接通知监理单位和建设单位组织验收。A公司对B公司应如何进行全过程的施工管理？
考题
单选题某县甲建筑工程公司承包该县政府大楼改建项目，并将脚手架搭建工程、装饰工程分包给该县乙建筑工程有限公司和丙建筑装潢公司。甲建筑工程公司与A施工队签订合同，A施工队作为外施队伍从事现场土方工程的开挖作业，开挖过程中土方直接堆于沟槽边缘造成边坡失稳，3人被埋。假若丙建筑装潢公司不具备用工主体资格，施工过程中丙建筑装潢公司招用的劳动者发生工伤，则甲建筑工程公司与丙建筑装潢公司承担（）责任。A
部分赔偿B
全部赔偿C
连带赔偿D
直接赔偿
考题
单选题总承包单位甲公司经建设单位同意，将某分包工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙公司赔偿。下列说法成立的是（ ）。A
乙公司与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲公司赔偿B
若甲公司已全部赔偿建设单位的损失，则建设单位无权再向乙公司要求赔偿C
该质量问题是由乙公司造成的，与甲公司无关D
对该质量问题，乙公司与甲公司负有同等责任，乙公司仅承担赔偿的一半
考题
问答题某钢铁总厂轧钢工程，由具有相应资质的A冶金建设公司总承包，建设单位与A公司签订了总承包合同，合同中约定A公司承担轧钢设备的安装、试车和投料试生产。A公司将部分设备安装工程分包给了B公司，并与B公司签订了分包合同。 B公司在设备安装工程按设计要求完工后，直接通知监理单位和建设单位组织验收。
A公司与B公司签订分包合同是否妥当？分包合同应包括哪些内容？
考题
问答题*背景资料某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：（1）出现争议后通过仲裁解决；（2）B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑，但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工。A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉讼至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。【问题】1.对发生的安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题？2．B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定？3．法院是否应当受理B公司的诉讼？为什么？4．该分包合同是否有效？请说明法律依据。5．该分包合同是否应当继续履行？针对已完成工作量应当如何结算？6．发生事故后B公司是否应该支付合同总价的0.5%作为补偿？说明理由。
考题
多选题建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
对于事件（3），关于违约金的说法，正确的为（）。A该施工承包合同必须约定违约金B该建筑工程公司若获得违约金，则不能就此再提出费用索赔C该施工承包合同中可以约定违约金，违约金具有补偿性D若约定的违约金低于损失金额，该建筑工程公司可向人民法院或者仲裁机构申请，要求建设单位予以增加
考题
问答题*【真题案例三-5-2014年】背景资料某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：（1）出现争议后通过仲裁解决；（2）B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑，但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工。A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉讼至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。【问题】该分包合同是否应当继续履行？针对已完成工作量应当如何结算？
考题
问答题某钢铁总厂轧钢工程，由具有相应资质的A冶金建设公司总承包，建设单位与A公司签订了总承包合同，合同中约定A公司承担轧钢设备的安装、试车和投料试生产。A公司将部分设备安装工程分包给了B公司，并与B公司签订了分包合同。
B公司在设备安装工程按设计要求完工后，直接通知监理单位和建设单位组织验收。A公司在与建设单位签订总承包合同时还应注意什么？
考题
单选题甲公司作为发包人与乙公司签订了厂房建设合同，以下说法正确的是（ ）。A
乙公司经甲公司同意，可以将全部工程转包给丙公司B
乙公司经甲公司同意，可以将部分工程分包给丙公司，丙公司经乙公司同意，可以将部分工程分包给丁公司C
乙公司经甲公司同意，可以将工程的主体结构工程分包给丙公司D
甲公司可以与乙公司签订施工承包合同，与丙公司签订设计承包合同，与丁公司签订设计勘查承包合同
考题
单选题建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
关于事件（1），材料供应商与建筑工程公司之间合同关系的说法，正确的为（）。A
建筑工程公司不必为用于工程的木材付款，因为他们之间没有合同关系。B
建筑工程公司暂不必为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系只有正式签订书面合同后才有效C
建筑工程公司应该为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系有效D
建筑工程公司是否需要付款必须要由仲裁机构裁决
考题
问答题某工业厂房工程，桩基础采用预制钢筋混凝土管桩，主体结构采用钢筋混凝土框架结构。施工总承包单位为A建筑公司。施工任务包括厂房土建工程及其他工程。建设单位在与A建筑公司签订的施工总承包合同中允许桩基工程由A建筑公司通过招标另行分包，但须报请建设单位批准。最后A建筑公司选定B公司作为桩基工程的专业分包。审核员在现场审核时，发现A公司将B公司提供的预制管桩作为“甲供构件”进行管理，你认为是否合适？理由是什么？
考题
问答题某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：
（1）出现争议后通过仲裁解决。
（2）B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。
B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。
建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工，A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。
法院是否应当受理B公司的诉讼？为什么？
考题
问答题某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：
（1）出现争议后通过仲裁解决。
（2）B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。
B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。
建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工，A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。
B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定？
考题
问答题某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：
（1）出现争议后通过仲裁解决。
（2）B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。
B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。
建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工，A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。
该分包合同是否有效？请说明法律依据。
考题
问答题某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：
（1）出现争议后通过仲裁解决。
（2）B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。
B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。
建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工，A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。
对发生的安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题？
考题
问答题某市新建科技馆工程，地下2层，地上24层，地上裙房4层，通过正规招投标程序，建设单位最终选定了一定具有相应施工总承包资质的A建筑公司为中标单位，并与其签订了工程总承包合同。
施工过程中发生如下事件：
事件一：建设单位将该工程金属门窗工程指定分包，并与具备相应资质条件的B公司签订门窗施工合同。
事件二：由于工期紧张，A公司在征得建设单位同意后，决定自行施工主楼，将裙房工程分包给具备相应资质的C公司，将装饰装修分包给具备相应资质的D公司。
事件三：A公司在征得建设单位同意后，与E劳务公司针对主楼施工签订了劳务分包合同，经查E公司具备相应劳务资质。由于该工程工期压力较大，E公司劳务人员不够，将部分劳务分包给同样具备相应资质的F劳务公司。
事件四：由于D公司管理不善，出现施工质量问题，给建设单位造成一定损失，建设单位因A公司为项目总承包，于是就此事向A公司提出索赔要求。A公司认为损失由D公司造成，且分包给D公司也经过建设单位同意，所以建设单位应向D公司提出索赔，A公司不应承担质量责任。
问题
事件三中，E公司、F公司的分包是否合法？分别说明理由。
热门标签
最新试卷