[背景]某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保保险。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下： 1.遭暴风雨袭击不是因施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。 2.给已建部分工程造成破坏18万元，由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。 3.施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。 4.施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。 5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。 6.由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。因不可抗力发生的风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求，应如何处理（请逐条回答）？

考题某住宅小区建设项目中，业主将A栋工程发包给甲施工单位，将B栋工程发包给乙施工单位，将C栋工程发包给丙施工单位。在该项目中，业主采用的发包方法是（）组织。A．根据建设项目施工的不同专业系统B．根据建设项目施工的不同阶段C．根据建设项目的投资额D．根据建设项目的组成结构

查看答案

考题背景某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了工程施工合同，工程未投保保险。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下： (1)遭暴风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任，故应由业主承担赔偿责任； (2)给已建部分工程造成18万元破坏，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任； (3)施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。问题 (1)因不可抗力发生的风险承担的原则是什么? (2)对施工单位提出的要求，应如何处理(请逐条回答)?

查看答案

考题下列关于工程建设项目勘察与设计的利益相关方的说法，错误的是()。A、工程建设项目勘察与设计的利益相关方主要有业主、勘察设计单位以及施工单位B、施工单位是工程设计形成施工成果的承受方C、在勘察和设计两者之间，设计单位是勘察成果的主要使用方D、施工单位是工程设计文件和成果的直接使用方

查看答案

考题工程咨询业主工程师全过程咨询服务的主要特点是()。A:多以单独的合同形式出现 B:某一阶段或某项具体工作的咨询服务 C:与施工单位联合投标，共同完成项目建设的全部任务 D:业主工程师接受业主全盘委托

查看答案

考题某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。 (1)遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。 (2)给已建分部分项工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。 (3)施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予补偿。 (4)施工单位进场的在使用机械、设备受到损害，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应给予支付。 (5)因暴风雨造成现场停工8d，要求合同工期顺延8d。 (6)由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。问题 1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？ 2.不可抗力发生风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求应如何处理？

查看答案

考题关于工程建设项目报建，以下说法正确的是（）A、建设单位或其代理机构在工程建设项目立项批准后，须向当地建设行政主管部门或其授权机构进行报建B、工程建设项目的报建内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、开竣工日期、发包方式、工程筹建情况等C、未报建的工程建设项目，不得办理招标手续和发放施工许可证D、未报建的工程建设项目，设计、施工单位不得承接该项目的设计和施工任务E、工程建设项目的筹建负责人变更时，建设单位应及时到建设行政主管部门或其授权机构进行补充登记

查看答案

考题背景资料：某工程合同商谈中业主提出，工程的结算以施工图预算为基础，单项工程变更量在 5% 以内时不作调整，当超过 5% 时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求，按此意见签订了正式合同。在施工过程中，设计单位不断发出小量的变更，使施工单位花费大量的人力、财力，当施工单位要求监理、业主单位办理签证时，监理、业主单位总是以合同该条款规定为由，拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目施工单位自己留下的记录可以作为竣工结算的依据

查看答案

考题根据《环境影响评价技术导则-总纲》，建设项目在进行预测和评价时，须考虑环境质量背景与（）建设项目同类污染物环境影响的叠加。A、在建的和未建的B、已建的C、已建的、在建的和未建的D、已建的和在建的

查看答案

考题工程建设项目管理咨询的服务对象包括（）。A、业主B、承包商C、施工单位D、监理单位E、政府

查看答案

考题某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受风雨不可抗力袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下： 1）遭暴风雨袭击不是因施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。 2）给已建分部工程造成破坏18万元，由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。 3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。 4）施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失8万元；由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。 5）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。 6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。不可抗力发生风险承担的原则是什么？

查看答案

考题某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受风雨不可抗力袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下： 1）遭暴风雨袭击不是因施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。 2）给已建分部工程造成破坏18万元，由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。 3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。 4）施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失8万元；由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。 5）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。 6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？

查看答案

考题背景资料：某工程合同商谈中业主提出，工程的结算以施工图预算为基础，单项工程变更量在 5% 以内时不作调整，当超过 5% 时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求，按此意见签订了正式合同。在施工过程中，设计单位不断发出小量的变更，使施工单位花费大量的人力、财力，当施工单位要求监理、业主单位办理签证时，监理、业主单位总是以合同该条款规定为由，拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目对于合同条款中可能产生歧义的内容应该通过评审，在商谈过程中争取取得一致意见。

查看答案

考题背景资料：某工程合同商谈中业主提出，工程的结算以施工图预算为基础，单项工程变更量在 5% 以内时不作调整，当超过 5% 时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求，按此意见签订了正式合同。在施工过程中，设计单位不断发出小量的变更，使施工单位花费大量的人力、财力，当施工单位要求监理、业主单位办理签证时，监理、业主单位总是以合同该条款规定为由，拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目竣工结算的依据是合同的约定和现场经过业主、（）认可的签证手续。A、造价单位B、施工单位C、质检机构D、监理

查看答案

考题背景资料：某工程合同商谈中业主提出，工程的结算以施工图预算为基础，单项工程变更量在 5% 以内时不作调整，当超过 5% 时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求，按此意见签订了正式合同。在施工过程中，设计单位不断发出小量的变更，使施工单位花费大量的人力、财力，当施工单位要求监理、业主单位办理签证时，监理、业主单位总是以合同该条款规定为由，拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目只有业主单方面的记录才具备约束力。

查看答案

考题背景资料：某工程合同商谈中业主提出，工程的结算以施工图预算为基础，单项工程变更量在 5% 以内时不作调整，当超过 5% 时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求，按此意见签订了正式合同。在施工过程中，设计单位不断发出小量的变更，使施工单位花费大量的人力、财力，当施工单位要求监理、业主单位办理签证时，监理、业主单位总是以合同该条款规定为由，拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目施工单位应依照通常合同中都有的关于执行过程中发生争议时的协商仲裁原则，及时与相关方进行协商沟通。

查看答案

考题施工图设计交底和设计图审查的程序是（　）。A、建设项目业主委托工程监理单位审查施工图设计文件与图纸B、审查无误后项目业主组织工程设计单位向施工单位进行技术交底C、由施工单位提出设计图中存在的问题和需要解决的施工技术难题D、通过四方(建设项目业主、工程监理、工程设计、工程施工)协商，拟定解决方案，并以会议纪要形式记录在案E、档案管理人员保存资料

查看答案

考题工程施工阶段的设计管理包括： ①建设项目业主委托工程监理单位审查施工图设计文件与图纸； ②施工单位提出设计图中存在的问题和需要解决的施工技术难题； ③建设项目业主、工程监理方、工程设计防、工程施工协商方，拟定解决方案； ④组织工程设计单位向施工单位进行技术交底。正确的程序是（）。A、①→②→③→④B、①→③→②→④C、①→④→②→③D、①→②→④→③

查看答案

考题问答题某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受风雨不可抗力袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下： 1）遭暴风雨袭击不是因施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。 2）给已建分部工程造成破坏18万元，由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。 3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。 4）施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失8万元；由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。 5）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。 6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。对施工单位提出的要求如何处理？

查看答案

考题多选题工程款竣工结算监理的基本程序有（　　）。A工程承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表B监理工程师审核C总监理工程师审定竣工结算报表，与建设项目业主、工程承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书，报建设项目业主D建设项目业主审核后向承包单位付款E总监理工程师签署支付证书，并报建设项目业主

查看答案

考题判断题背景资料：某工程合同商谈中业主提出，工程的结算以施工图预算为基础，单项工程变更量在 5% 以内时不作调整，当超过 5% 时对超过部分按实结算。施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求，按此意见签订了正式合同。在施工过程中，设计单位不断发出小量的变更，使施工单位花费大量的人力、财力，当施工单位要求监理、业主单位办理签证时，监理、业主单位总是以合同该条款规定为由，拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。请根据背景资料完成以下题目施工单位自己留下的记录可以作为竣工结算的依据A 对B 错

查看答案

考题单选题工程施工阶段的设计管理包括： ①建设项目业主委托工程监理单位审查施工图设计文件与图纸； ②施工单位提出设计图中存在的问题和需要解决的施工技术难题； ③建设项目业主、工程监理方、工程设计防、工程施工协商方，拟定解决方案； ④组织工程设计单位向施工单位进行技术交底。正确的程序是（）。A ①→②→③→④B ①→③→②→④C ①→④→②→③D ①→②→④→③

查看答案

考题问答题某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。（1）遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。（2）给已建分部分项工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。（3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予补偿。（4）施工单位进场的在使用机械、设备受到损害，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应给予支付。（5）因暴风雨造成现场停工8d，要求合同工期顺延8d。（6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？（请详细分条列出）

查看答案

考题单选题工程施工阶段的设计管理包括：①建设项目业主委托工程监理单位审查施工图设计文件与图纸；②施工单位提出设计图中存在的问题和需要解决的施工技术难题；③建设项目业主、工程监理方、工程设计防、工程施工协商方，拟定解决方案；④组织工程设计单位向施工单位进行技术交底。正确的程序是（　　）。A ①一②一③一④B ①一③一②一④C ①一④一②一③D ①一②一④一③

查看答案

考题问答题[背景]某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保保险。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下： 1.遭暴风雨袭击不是因施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。 2.给已建部分工程造成破坏18万元，由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。 3.施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。 4.施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。 5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。 6.由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。因不可抗力发生的风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求，应如何处理（请逐条回答）？

查看答案

考题单选题业主把建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是（　）。*A 施工平行承发包模式B 施工总承包模式C 施工总承包管理模式D 工程总承包模式

查看答案

考题问答题某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。（1）遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。（2）给已建分部分项工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。（3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予补偿。（4）施工单位进场的在使用机械、设备受到损害，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应给予支付。（5）因暴风雨造成现场停工8d，要求合同工期顺延8d。（6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。不可抗力发生风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求应如何处理？（请逐条回答）

查看答案

考题单选题建设项目的管理者包括业主单位、设计单位和施工单位，一般由（）进行工程项目的总管理。A 业主单位B 设计单位C 施工单位

查看答案

考题单选题建设项目单项工程验收时，（　　）要在已收集、整理和归档的工程文档基础上，按项目业主的统一要求整理，并交建设项目业主。A 项目管理组B 档案管理小组C 施工单位D 项目业主

查看答案

网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：