网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
(2013年)
【背景资料】
某房屋建筑工程,建筑面积 6000m2,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构,填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑,根据,《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件三:施工总承包单位要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图(如下图所示),经批准后按此组织实施。

事件四:在室内装饰工程施工过程中,因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误,导致工作 F 的结束时间拖延 14 天,为此,施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由,向项目监理机构提出工期索赔 14 天的申请
【问题】
(1)事件三中室内装饰工程的工期为多少天?并写出该网络计划的的关键线路(用节点表示)
(2)事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔 14 天是否成立?说明理由。


参考答案

参考解析
解析:(1)P181。
根据题目给出的时标网络计划图,可知室内装饰工程工期为 84d(共 12 周)。
本工程计算工期等于计划工期,所有总时差为 0 的工作为关键工作,则其关键线路为:①→②→④→⑧→⑨→⑩。
(2)P151。
事件四中施工总承包单位提出的工期索赔 14d 的说法不成立。
理由:虽然该事件是由于加工材料交付时间延误造成的,属于非承包商原因,但受到影响的工作 F 并未处于关键线路上,其总时差为 7d(1 周)。因此,施工单位提出索赔时,应将总时差的 7d 扣除,可索赔工期为 14-7=7(d)
更多 “(2013年) 【背景资料】 某房屋建筑工程,建筑面积 6000m2,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构,填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑,根据,《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件三:施工总承包单位要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图(如下图所示),经批准后按此组织实施。 事件四:在室内装饰工程施工过程中,因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误,导致工作 F 的结束时间拖延 14 天,为此,施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由,向项目监理机构提出工期索赔 14 天的申请 【问题】 (1)事件三中室内装饰工程的工期为多少天?并写出该网络计划的的关键线路(用节点表示) (2)事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔 14 天是否成立?说明理由。” 相关考题
考题 梁、板落位时,梁、板的顺桥向位置,一般以( )为准,横桥向位置应以梁的纵向( )为准。A.活动端;中心线B.活动端,边线C.固定端;中心线D.固定端;边线

考题 《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当为( )办理意外伤害保险。A.本单位职工B.施工现场人员C.施工现场从事危险作业的人员D.施工现场从事特种作业人员

考题 政府对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许可制度和()制度。A、实体检测 B、竣工验收备案 C、施工方案审查 D、验收会议

考题 职业健康安全管理体系和环境管理体系运行中的实施重点不包括( )。 A.培训、意识和能力 B.文件管理 C.不符合、纠正和预防措施 D.体系文件编写

考题 下列各项活动中,属于施工职业健康安全管理体系运行工作实施重点的是()A.自我学习 B.执行控制程序 C.第三方督查 D.符合、总结和纠偏措施

考题 关于民用爆炸物品,其销售应当()。 A.遵守《民用爆炸物品安全管理条例》的规定 B.具备专用的运输工具和管理人员 C.向当地县级人民政府提交申请 D.凭《民用爆炸物品销售许可证》进行 E.凭《民用爆炸物品生产许可证》进行

考题 钻孔灌注桩施工步骤包括( )。A.制备泥浆 B.埋设护筒 C.钻孔 D.孔内通风 E.混凝土灌注

考题 在某建筑工地上,施工单位与周边居民产生民事纠纷,双方同意采用行政调解方式解决,主持该项调解的应当是()。A.施工方上级单位 B.建设单位 C.当地政府建设主管部门 D.人民法院

考题 建筑业企业资质分为()。A.施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列 B.地基基础工程等60个类别 C.房屋建筑工程等12个类别 D.特级、一级、二级、三级四个等级

考题 B施工单位承接的工业安装项目中,包装车间内设计有一台通用桥式起重机。桥式起重机跨度22.5m,额定载荷16t。 由于业主订货原因,起重机进场时,车间已封闭,起重机不能利用吊车吊装就位。项目部采取措施进行了起重机的整体就位和安装工作。 设备安装完成后,按照起重机试运转要求,完善了试运转前的各项准备工作。在起重机静载试验卸载后发现主梁油漆有起皱现象。经检测主梁发生了永久变形。小车卸载后开到跨端处,检测起重机主梁的实有上拱度为21.5mm。 工程交工时发现起重机的竣工档案中有以下资料:(1)开工报告;(2)设备开箱检验、接收记录;(3)设计变更和修改等有关资料;(4)轨道安装施工质量检查记录;(5)起重机有关的几何尺寸复查和安装检查记录;(6)重要部位的焊接、高强螺栓连接的检验记录;(7)起重机的试运转记录。 ?、起重机就位采取了怎样的吊装方法?简述该吊装系统的组成。 ?、在起重机的安装过程中,参与工程施工的特种作业人员有哪些? ?、起重机主梁的实际上拱度是否符合规范要求? ?、施工单位的工程竣工档案中还缺哪几种资料?