网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。
A.当事顺延工期经发包人或者监理人签证等方式确认
B.承包人未在约定期限内提出工期顺延
C.能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定
D.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延
B.承包人未在约定期限内提出工期顺延
C.能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定
D.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延
参考答案
参考解析
解析：2020版教材P112
(二)工期顺延
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
(二)工期顺延
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
更多 “建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。A.当事顺延工期经发包人或者监理人签证等方式确认 B.承包人未在约定期限内提出工期顺延 C.能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定 D.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延” 相关考题
考题
根据我国《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ ）。A.承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B.工程师在接到延期开工申请后72小时内应答复承包人C.承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D.承包人对发包人提出的延期开工的通知没有否决权
考题
某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()A、无须补偿经济损失，合同工期不予顺延
B、无须补偿经济损失，合同工期相应顺延
C、补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延
D、补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延
考题
某施工合同履行时，承包人不能按时开工，则下列说法正确的是（ ）。
A.承包人应在规定时间内向工程师提出延期开工请求
B.工程师同意延期要求，工期也不能顺延
C.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求，工期不予顺延
D.承包人未在规定时间内提出延期开工请求的，工期不予顺延
考题
下列关于延期开工的说法中，正确的有（）
隐藏答案解析A.承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请
B.工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求
C.工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失
D.因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期
E. 因发包人原因造成延期开工的，工期应顺延，发包人赔偿承包人损失
考题
建设工程在开工阶段不能顺延工期的情况是( )。
A.承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开工，工程师在48小时内未作书面答复
B.承包人因工人不能按时到岗开工，后以书面形式向工程师提出延期施工
C.因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工
考题
建设工程在开工阶段如果出现下列情况，其中不能顺延工期的是（）。A.承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开工，工程师在48小时内未作书面答复
B.承包人因工人不能按时到岗开工，后以书面形式向工程师提出延期施工
C.因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工
考题
承包人、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，在施工中，发包人申请延期开工，应（ ）。
A. 书面通知承包人，并顺延工期
B. 承包人应在48小时内予以确认
C. 承包人不予确认的工期不得顺延
D. 征得承包人同意后顺延工期
考题
某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。工程师对延期开工报告的处理，正确的是（）。A、同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B、同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C、同意延期开工报告中的要求D、不同意延期开工报告的要求
考题
某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。A、无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B、无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C、应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D、应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
考题
某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是（ ）。A、同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B、同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C、只同意延期开工报告中的要求D、不同意延期开工报告中的要求
考题
某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理王程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）A、无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B、无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C、应当赔偿承包人损失，工期应子顺延D、应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
考题
某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开开工，则发包人（）。A、应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B、应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C、不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D、不赔偿承包人的损失，工期不予顺延
考题
多选题下列关于延期开工的说法中，正确的有（）。A承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请B工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求C工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期E因发包人原因造成延期开工的，工期应顺延，发包人赔偿承包人损失
考题
单选题某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。A
无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B
无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C
应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D
应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
考题
单选题建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。A
承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开工，监理方在48小时内未作书面答复B
承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工C
因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工D
因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工
考题
单选题建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。A
承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复B
承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工C
因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工D
因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工
热门标签
最新试卷
