网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作,要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有:部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任,知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同额一次包死,施工过程中不允许再发生变更,但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为,现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终,在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定:此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算。二.问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?施工单位应如何防范这些风险?(2)在此项目的合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时,项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,项目经理部应如何做?(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应怎样做?解决争议的方法有哪些?(4)在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目经理部在某一段无法整改,从而使得项目经理部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用.,施工单位应如何进行索赔?
参考答案
参考解析
解析:1)此合同对于施工单位存在哪些风险 施工单位应如何防范这些风险 考点来源:1L420000通信与广电工程项目施工管理1L420100通信与广电工程合同管理1L420101合同风险的识别和防范答:此合同对于施工单位存在的风险主要有:完成合同以外的工程量得不到相应的费用;因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿;整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同;其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)在此项目的合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时,项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,项目经理部应如何做 考点来源:1L420000通信与广电工程项目施工管理1L420100通信与广电工程合同管理1L420101合同风险的识别和防范答:如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认;如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应怎样做 解决争议的方法有哪些 考点来源:1L420000通信与广电工程项目施工管理1L420100通信与广电工程合同管理1L420103合同争议的解决答:如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目经理部在某一段无法整改,从而使得项目经理部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用.,施工单位应如何进行索赔 考点来源:1L420000通信与广电工程项目施工管理1L420100通信与广电工程合同管理1L420103施工索赔处理答:施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知;在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。
更多 “某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作,要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有:部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任,知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同额一次包死,施工过程中不允许再发生变更,但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为,现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终,在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定:此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算。二.问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?施工单位应如何防范这些风险?(2)在此项目的合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时,项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,项目经理部应如何做?(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应怎样做?解决争议的方法有哪些?(4)在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目经理部在某一段无法整改,从而使得项目经理部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用.,施工单位应如何进行索赔?” 相关考题
考题
某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程,工程加工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期,在施工过程中坚持全天候作业,致使部分施工人员中暑;部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌;部分坡坎保护制作不合格,并被质量监督机构在检查中发现,使得项目经理受到警告的处罚。
【问题】
1.项目经理的安全控制存在哪些问题
2.冲塌的光缆沟,项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求
3.由于此工程尚未完工,质量监督机构是否应该对项目经理就因坡质量问题提出警告处罚为什么
4.直埋光缆埋深不符合要求应采取哪些预防措施。
考题
1.背景
某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改,该直埋光缆线路工程存在较多质量问题,主要有:部分地段的光缆埋深不够,应加保护管的地段没加保护管,过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁,部分光缆接头衰耗较大等,要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任,知道其能胜任此项目,项目部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝,最终接受此整改工程。
在洽谈合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同金额一次“包死”,施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见,最终在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定:此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算。
2.问题
(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?
(2)针对此项目的最终合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题,项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,应如何做才能保证自身利益?
(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见,施工单位应怎样解决争议?
(4)在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目部在某一段时间无法整改,从而使得项目部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用,施工单位应如何进行索赔?
考题
背景资料:
某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程,工程开工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期,在施工过程中坚持全天候作业。致使部分施工人员中暑;部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌;部分坡坎保护制作不合格,并被质量监督机构在检查中发现,使得项目经理部受到警告的处罚。
问题:
1.项目经理部的安全控制存在哪些问题
2.冲塌的光缆沟,项目经理部是否可以向建设单位提出索赔的要求
3.由于此工程尚未完工,质量监督机构是否应对项目经理部就因坡坎质量问题提出警告处罚说明理由。
4.列出直埋光缆线路工程的施工工序。
考题
(通信与广电工程合同管理)某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作,要求将其整改成一个合格工程。
该直埋光缆线路工程存在的问题主要有:部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任,知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同额一次包死,施工过程中不允许再发生变更,但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。
施工单位认为,现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终,在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定:此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算。
问题:
(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?施工单位应如何防范这些风险?
(2)在此项目的合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时,项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,项目经理部应如何做?
(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应怎样做?解决争议的方法有哪些?
(4)在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目经理部在某一段无法整改,从而使得项目经理部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用,施工单位应如何进行索赔?
考题
某本地网直埋光缆线路工程,光缆线路与原有光缆有一处交越。施工单位和建设单位签订了承包合同,对工程材料、交越手续等进行了详细约定,项目部根据合同约定,编制了施工进度网络计划(如图3所示),并报送了监理单位。
由于前面工作进度拖延,工程进行了60d,布放光缆工作才开始。项目部采取了赶工措施,工程如期完成。项目部对工程进行交工前检查时,发现部分段落的光缆对地绝缘不合格,经检查,该问题系部分接头盒进水所致,整改后工程顺利交付。
【问题】
1.计算本工程工期,并列出关键工作。
2.工程进行了60d,为了赶工应进行工作压缩,列出压缩步骤,并计算因为赶工增加的费用。
3.在与原有光缆交越处施工时,为保障原有光缆的安全,应采取哪些措施?
4.说明可能造成光缆对地绝缘不合格的原因。
5.应如何保证光缆接头盒的封装质量?
考题
某通信运营商计划建设150km的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量,要求光缆接头的双向平均衰耗不大于0.03dB/个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了节约投资,建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时,沿线的相关部门都要求运营商自己负责完成本段内的放缆工作。运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量,运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中,操作人员严格按照规范要求认真操作,但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系,光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大;在后向散射曲线中,多处非接头点都存在较大的台阶。
【问题】
1.光缆接续的内容有哪些
2.运营商在此工程管理中存在违规行为吗如果有违规行为的话,有哪些
3.光缆接头衰耗为什么难以降到要求的指标
4.在后向散射曲线中为什么会在非接头点出现多处较大的台阶
考题
某施工单位承接了一项中继段光缆施工工程,包括利旧管道线路工程、直埋线路及部分架空线路;工程开 工前,设计单位组织相关参建单位共同对施工图设计进行会审,会审中由施工单位的技术员向与会参与单 位说明拟建工程情况和设计要求,会议最终形成记录,由参与单位签字确认后实施。 施工单位在施工前组织相关人员编制了施工组织设计,明确了施工组织结构;安排人员按照批准的设计图 纸,完成了光缆配盘工作,确定了接头点; 在施工直埋光缆线路部分时,因地质条件不具备挖深条件,直埋光缆沟深度不够,施工单位为保护光缆免 于破坏,采取措施进行保护;
工程收尾阶段,施工单位做好光缆熔接接续工作后对中继段进行了测试;
问题:
1、指出施工图设计会审的不妥之处,并说明理由?
2、简述施工组织结构包括的内容
3、简述中继段中配盘是接头的考虑因素:
3、简述中继段中配盘是接头的考虑因素:
5、简述直埋光缆线路工程中需要进行隐蔽工程验收的工作内容?
6、简述光缆熔接接续时的工作内容。
考题
某施工单位负责一直埋光缆线路工程的施工。在施工过程中,施工单位挖断了路由上的一条在用的直埋光缆;工程质量检查中,质检员发现部分光缆埋深不满足要求。施工过程中,发生了百年不遇的暴雨,导致停工,施工单位向建设单位索赔了相应工期。
问题:
1.施工单位应如何避免挖断原有光缆?
2.画出光缆埋深不满足设计要求的因果分析图。
3.如何预防光缆埋深不满足设计要求?
4.索赔文件的内容有哪些?
考题
1.背景
某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改,该直埋光缆线路工程存在较多质量问题,主要有:部分地段的光缆埋深不够,应加保护管的地段没加保护管,过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁,部分光缆接头衰耗较大等,要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任,知道其能胜任此项目,项目经理部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝,最终接受此整改工程。
在洽谈合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同金额一次“包死”,施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见,最终在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定:此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算。
2.问题
(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范
(2)针对此项目的最终合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题,项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,应如何做才能保证自身利益
(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见,施工单位应怎样解决争议
(4)在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目经理部在某一段时间无法整改,从而使得项目经理部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用,施工单位应如何进行索赔
考题
关于直埋电缆、光缆敷设的表述中,正确的是()A.一般情况下,直埋电缆、光缆的埋深应为0.5~0.7m
B.直埋电缆、光缆应有覆盖物保护,无须设标志
C.直埋电缆、光缆穿越电车轨道或铁路轨道时,应设置于水泥管或钢管等保护管内
D.其埋深可以低于管道埋深的要求
考题
某通信运营商计划建设180km的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量,要求光缆接头的双向平均衰耗不大于0.03db/个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了节约投资,建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时,沿线的相关部门都要求自己负责完成本段内的放缆工作。运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量,运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中,操作人员严格按照规范要求认真操作,但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系,光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大;在后向散射曲线中,多处非街头点都存在较大的台阶。运营商在此工程管理中存在违规行为吗?如果与违规行为的话,有哪些?
考题
下列关于直埋光缆防护措施说法正确的是:()A、光缆线路穿越铁道以及不开挖路面的公路时,采取顶管方式B、允许破土的位置可以采取埋管保护,顶管或埋管保护时管口应做堵塞C、光缆线路穿越白蚁活动区应按规定作防蚁处理D、光缆穿越沟坎,梯田时可不作护坡
考题
直埋光缆线路穿过机耕路、农村大道以及市区或易动土地段时,采取()、()、()等保护措施;光缆穿越需疏浚的沟渠和要挖泥取肥、植藕湖塘时,除保证埋深要求外,应在光缆上方覆盖()或()保护。
考题
问答题背景资料:
某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程,工程开工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期,在施工过程中坚持全天候作业,致使部分施工人员中暑;部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌;部分坡坎保护制作不合格,并被质量监督机构在检查中发现,使得项目经理受到警告的处罚。
问题: 1.项目经理的安全控制存在哪些问题? 2.冲塌的光缆沟,项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求? 3.于此工程尚未完工,质量监督机构是否应该对项目经理就因坡坎质量问题提出警告处罚?为什么?
考题
问答题某通信运营商计划建设180km的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量,要求光缆接头的双向平均衰耗不大于0.03db/个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了节约投资,建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时,沿线的相关部门都要求自己负责完成本段内的放缆工作。运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量,运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中,操作人员严格按照规范要求认真操作,但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系,光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大;在后向散射曲线中,多处非街头点都存在较大的台阶。光缆接头衰耗为什么难以降到要求的指标?
考题
问答题某通信运营商计划建设180km的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量,要求光缆接头的双向平均衰耗不大于0.03db/个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了节约投资,建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时,沿线的相关部门都要求自己负责完成本段内的放缆工作。运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量,运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中,操作人员严格按照规范要求认真操作,但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系,光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大;在后向散射曲线中,多处非街头点都存在较大的台阶。运营商在此工程管理中存在违规行为吗?如果与违规行为的话,有哪些?
考题
问答题背景:某通信公司承担光缆线路工程200km,其中山区架空杆路50km,丘陵直埋线路100km,进入城区管道50km,沿途穿越公路、河流,并与其他光缆交越。项目部根据工程情况,在挖沟、光缆交越、公路顶管、人工截流、山区立杆、敷设光缆等主要过程设置了质量控制点。工程开工后,项目部进行阶段检查,发现护坡砌石多处与图纸不符、两处过路顶管深度不够、部分山区杆路的地锚埋深不够、部分接头盒密封不严等问题。问题(1)项目部设置的质量控制点还存在什么问题?如何解决?(2)哪些地方应增加质量控制点?
考题
多选题下列关于直埋光缆防护措施说法正确的是:()A光缆线路穿越铁道以及不开挖路面的公路时,采取顶管方式B允许破土的位置可以采取埋管保护,顶管或埋管保护时管口应做堵塞C光缆线路穿越白蚁活动区应按规定作防蚁处理D光缆穿越沟坎,梯田时可不作护坡
考题
问答题1.背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改,该直埋光缆线路工程存在较多质量问题,主要有:部分地段的光缆埋深不够,应加保护管的地段没加保护管,过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁,部分光缆接头衰耗较大等,要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任,知道其能胜任此项目,项目部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝,最终接受此整改工程。在洽谈合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同金额一次“包死”,施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见,最终在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定:此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2.问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题,项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见,施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目部在某一段时间无法整改,从而使得项目部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用,施工单位应如何进行索赔?
考题
问答题某通信运营商计划建设150km的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量,要求光缆接头的双向平均衰耗不大于0.03dB/个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了节约投资,建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时,沿线的相关部门都要求自己负责完成本段内的放缆工运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量,运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中,操作人员严格按照规范要求认真操作,但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系,光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大;在后向散射曲线中,多处非接头点都存在较大的台阶。2.问题(1)运营商在此工程管理中存在违规行为吗?如果有违规行为的话,有哪些?(2)光缆接头衰耗为什么难以降到要求的指标?(3)在后向散射曲线中为什么会在非接头点出现多处较大的台阶?
热门标签
最新试卷