网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
问答题
某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。 项目执行期间发生了以下事件: 事件一:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。 事件二:B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。 事件三:A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。 事件四:A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。 事件三中,A单位向业主及机电安装公司的索赔是否合适?应该怎么做?

参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “问答题某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。 项目执行期间发生了以下事件: 事件一:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。 事件二:B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。 事件三:A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。 事件四:A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。 事件三中,A单位向业主及机电安装公司的索赔是否合适?应该怎么做?” 相关考题
考题 某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给,项目生产用电由业主提供,本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款中约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GAI资质的A单位,将防腐工程分包给了具有资质的B单位。 项目执行期间发生了下列情况: 业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。 B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。 A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。 A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术元要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。 【问题】: 1.业主单位合同部经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么? 2.A单位作为本项目的管道分包商是否合适?为什么? 3.由于焊口遭到油漆污染,A单位向B单位的索赔应该怎么做? 4.A单位向业主及机电安装公司的索赔是否合适?应该怎么做? 5.监理为何制止管工带压紧固螺栓的行为?

考题 背景资料: 某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同。合同的通用条款规定,材料由业主供给,项目生产用电由业主提供,本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款中约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1级资质的A单位,将防腐工程分包给了具有资质的B单位。 项目执行期间发生了下列情况: 业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违法了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。 A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失5万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出5万元的费用索赔和6天的工期索赔。 A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。 机电安装公司在试运行时,有两台油泵出现震动大、噪声大,电动机端部发热等异常现象。经调查发现:油泵的钢垫铁有移位和松动;电动机与油泵的联轴器同轴度超差。 问题: 1.业主单位合同部经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么? 2.A单位向业主及机电安装公司的索赔是否成立?应该怎么做? 3.监理为什么制止管工带压紧固螺栓的行为?试压时的压力表有何要求? 4.按油泵安装质量问题调查结果,分别指出发生质量问题可能的主要原因。

考题 工程建设项目施工招标投标中,关于中标合同当事人权利义务,下列说法中正确的有()。 A.中标人不能对施工总承包合同进行概括转让 B.中标无效的,原中标人与招标人所签订的施工总承包合同当然无效 C.施工总承包人在合同中享有的权利可以转让,并只需通知发包人即可 D.招标人在招标文件和施工总承包合同中不得指定分包 E.招标人和中标人不得就订立合同进行谈判

考题 以下各项纠纷中,不属于《仲裁法》调整范围的是()。A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

考题 某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要内容有:静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等,其中合成塔属于压力容器,由容器制造厂运至施工现场,机电安装公司整体安装。工程准备阶段,施工设计图纸已到齐。该公司组织编制了施工组织总设计,并根据工程的主要对象,项目部编制了施工方案。 问题: 1.机电安装公司编制施工组织总设计的主要依据有哪些? 2.本工程至少应编制哪些主要施工方案? 3.机电安装公司至少取得何种特种设备许可才能从事合成塔的安装工作? 4.合成塔在安装前应向哪个机构履行何种手续?

考题 关于标准设计施工总承包合同的说法,正确的有()。A.招标文件和合同通用条款的使用要求与标准施工合同的要求相同 B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同 C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只有协议书相同 D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致 E.施工阶段的很多条款用词与标准合同完全相同

考题 设计施工总承包合同的通用条款包括(  )条。 A.20 B.22 C.24 D.26

考题 标准总承包合同的通用条款中规定,合同的组成文件包括()。 A.合同协议书 B.已标价的工程量清单 C.中标通知书 D.投标文件

考题 工程建设项目施工招标投标中,关于中标合同当事人的权利义务,下列说法正确的有()。A、中标人不能对施工总承包合同进行概括转让B、中标无效的,原中标人与招标人所签订的施工总承包合同当然无效C、施工总承包人在合同中享有的权利可以转让,并只需通知发包人即可D、招标人在招标文件和施工总承包合同中不得指定分包E、招标人和中标人不得就订立合同进行谈判

考题 有关施工承包合同组成文件的优先解释顺序正确的是()。A、中标通知书、已标价工程量清单、专用合同条款 B、中标通知书、合同通用条款、合同专用条款 C、中标通知书、通用合同条款、图纸 D、中标通知书、已标价工程量清单、技术标准和要求

考题 有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序正确的是()。A、标准、合同专用条款、工程量清单B、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书C、合同协议书、工程量清单、图纸D、中标通知书、标准、工程量清单

考题 某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。 项目执行期间发生了以下事件: 事件一:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。 事件二:B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。 事件三:A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。 事件四:A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。 A单位作为本项目的管道分包商是否合适?为什么?

考题 背景 某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要内容有:静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等,其中合成塔属于压力容器,由容器制造厂整体出厂运至施工现场,机电安装公司整体安装。工程准备阶段,施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计,并根据工程的主要对象,项目部编制了施工方案。 机电安装公司编制施工组织总设计的主要依据有哪些?

考题 工程建设项目施工招标投标中,关于中标合同当事人权利义务,下列说法中正确的有()。A、中标人不能对施工总承包合同进行概括转让B、中标无效的,原中标人与招标人所签订的施工总承包合同当然无效C、施工总承包人在合同中享有的权利可以转让,并只需通知发包人即可D、招标人在招标文件和施工总承包合同中不得指定分包E、招标人和中标人不得就订立合同进行谈判

考题 下列有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序排列中,正确的是( )。A、附件,合同专用条款,中标通知书B、合同专用条款,合同通用条款,中标通知书C、中标通知书,标准,工程量清单D、合同协议书,工程量清单,图纸

考题 《建设工程施工合同(示范文本)》主要适用于施工总承包合同,是由()三部分组成。A、通用条款B、通用合同C、专用合同D、协议书

考题 问答题背景 某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要内容有:静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等,其中合成塔属于压力容器,由容器制造厂整体出厂运至施工现场,机电安装公司整体安装。工程准备阶段,施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计,并根据工程的主要对象,项目部编制了施工方案。 本工程至少应编制哪些主要施工方案?

考题 问答题背景 某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要内容有:静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等,其中合成塔属于压力容器,由容器制造厂整体出厂运至施工现场,机电安装公司整体安装。工程准备阶段,施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计,并根据工程的主要对象,项目部编制了施工方案。 机电安装公司应取得何种特种设备许可才能从事合成塔的安装工作?

考题 多选题以下各项纠纷中,属于《仲裁法》调整范围的是( )。A某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷B村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷C某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷D建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷E钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

考题 问答题某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。 项目执行期间发生了以下事件: 事件一:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。 事件二:B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。 事件三:A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。 事件四:A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。 A单位作为本项目的管道分包商是否合适?为什么?

考题 问答题背景 某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要内容有:静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等,其中合成塔属于压力容器,由容器制造厂整体出厂运至施工现场,机电安装公司整体安装。工程准备阶段,施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计,并根据工程的主要对象,项目部编制了施工方案。 机电安装公司编制施工组织总设计的主要依据有哪些?

考题 单选题有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序正确的是()。A 标准、合同专用条款、工程量清单B 合同专用条款、合同通用条款、中标通知书C 合同协议书、工程量清单、图纸D 中标通知书、标准、工程量清单

考题 问答题背景 某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程,并签订了施工承包合同。工程的主要内容有:静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等,其中合成塔属于压力容器,由容器制造厂整体出厂运至施工现场,机电安装公司整体安装。工程准备阶段,施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计,并根据工程的主要对象,项目部编制了施工方案。 合成塔在安装前应向哪个机构履行何种手续?

考题 单选题下列有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序排列中,正确的是( )。A 附件,合同专用条款,中标通知书B 合同专用条款,合同通用条款,中标通知书C 中标通知书,标准,工程量清单D 合同协议书,工程量清单,图纸

考题 问答题某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。 项目执行期间发生了以下事件: 事件一:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。 事件二:B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。 事件三:A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。 事件四:A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。 业主合同经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么?

考题 问答题某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。 项目执行期间发生了以下事件: 事件一:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。 事件二:B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。 事件三:A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。 事件四:A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。 监理为何制止事件四中紧固螺栓的行为?

考题 问答题某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。 项目执行期间发生了以下事件: 事件一:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。 事件二:B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。 事件三:A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。 事件四:A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。 由于焊口遭到油漆污染,A单位向B单位的索赔应该怎么做?